2024版建筑节能改造项目承包合同标准范本.docxVIP

2024版建筑节能改造项目承包合同标准范本

本合同目录一览

1.1项目概况

1.2承包人资质

1.3发包人资质

1.4项目工期

1.5项目质量要求

1.6项目验收标准

1.7工程量清单

1.8工程量清单计价

1.9工程款支付方式

1.10风险承担

1.11合同解除

1.12争议解决

1.13违约责任

1.14合同生效与终止

1.15其他约定事项

第一部分：合同如下：

第一条项目概况

1.1.1项目名称：2024版建筑节能改造项目

1.1.2项目地点：[具体地址]

1.1.3项目业主：[业主单位名称]

1.1.4项目承包人：[承包单位名称]

1.1.5项目投资总额：[投资总额]

1.1.6项目建设规模：[建设规模描述]

1.1.7项目建设内容：[建设内容描述]

第二条承包人资质

2.1承包人须具备建设行政主管部门颁发的相应等级的建筑节能工程施工资质。

2.2承包人须提供有效的营业执照、资质证书、安全生产许可证等合法有效证件。

2.3承包人须承诺具备完成本项目的专业技术和管理人员。

第三条发包人资质

3.1发包人须具备建设行政主管部门颁发的相关资质。

3.2发包人须提供有效的营业执照、资质证书等合法有效证件。

3.3发包人须承诺具备组织、协调项目实施的能力。

第四条项目工期

4.1项目总工期为[具体工期]，自合同签订之日起计算。

4.2项目各分部分项工程的工期按合同约定执行。

4.3项目工期延误的，承包人应向发包人支付违约金。

第五条项目质量要求

5.1项目质量应符合国家有关建筑节能工程施工质量验收标准及规范。

5.2承包人应按合同约定进行质量检测，确保工程质量。

5.3发包人有权对项目质量进行监督和检查。

第六条项目验收标准

6.1项目验收标准应符合国家有关建筑节能工程施工质量验收标准及规范。

6.2项目验收分为分项工程验收和整体工程验收。

6.3分项工程验收合格后，方可进行下一分项工程施工；整体工程验收合格后，项目方可交付使用。

第七条工程量清单

7.1工程量清单由发包人提供，承包人应按清单内容进行施工。

7.2工程量清单应包括工程量、工程单价、合价等内容。

7.3工程量清单如有变更，双方应协商一致，并在合同中予以明确。

第八条工程量清单计价

8.1工程量清单计价应采用工程量清单计价规范，按国家有关计价规定执行。

8.2工程量清单计价应包括直接工程费、措施费、利润、税金等。

8.3工程量清单计价应在合同签订前由双方共同确认，并在合同中明确。

8.4工程量清单计价如有争议，由双方协商解决，协商不成的，可依法申请仲裁或诉讼。

第九条工程款支付方式

9.1工程款支付采用分期支付方式，具体支付节点和比例由双方协商确定。

9.2首付款：合同签订后，承包人提交相关资质证明文件，发包人支付合同总价款的[百分比]%作为首付款。

9.3进度款：根据工程进度和合同约定，承包人提交进度款申请，发包人审核后支付相应比例的进度款。

9.4结算款：项目完工后，承包人提交结算申请，经双方确认后支付结算款。

第十条风险承担

10.1工程施工过程中，因不可抗力导致工程停工或损失，双方应协商解决，合理分担损失。

10.2因发包人原因导致工程停工或损失，由发包人承担相应责任。

10.3因承包人原因导致工程停工或损失，由承包人承担相应责任。

10.4因合同约定外的其他原因导致工程停工或损失，双方协商解决，合理分担损失。

第十一条合同解除

11.1发包人有权在承包人严重违约的情况下解除合同。

11.2承包人有权在发包人严重违约的情况下解除合同。

11.3因不可抗力导致合同无法履行，双方均可解除合同。

11.4合同解除后，双方应按照合同约定处理剩余工程、款项和责任。

第十二条争议解决

12.1双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决。

12.2协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼或向合同签订地仲裁机构申请仲裁。

第十三条违约责任

13.1承包人未按合同约定完成工程，应承担违约责任，赔偿发包人因此遭受的损失。

13.2发包人未按合同约定支付工程款，应承担违约责任，支付违约金。

13.3双方违反合同其他约定的，应承担相应的违约责任。

第十四条合同生效与终止

14.1本合同自双方签字盖章之日起生效。

14.2合同履行完毕或合同约定的其他终止条件成就时，合同终止。

第二部分：第三方介入后的修正

15.1第三方介入的定义

15.1.1本合同所称第三方，是指除甲乙双方以外的任何自然人、法人或其他组织，包括但不限于监理单位、设计单位、检测机构、咨询机构、保险公司等。

15.2第三方介入的目的

15.2.1第三方介入