2024年度酒店设施小工程修缮施工服务协议3篇.docx

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER

20XX

专业合同封面

COUNTRACTCOVER

甲方：XXX

乙方：XXX

PERSONAL

RESUME

RESUME

2024年度酒店设施小工程修缮施工服务协议

本合同目录一览

1.1工程概况

1.2工程范围

1.3工程工期

1.4工程质量要求

1.5施工现场管理

1.6材料与设备

1.7人员配置

1.8工程验收

1.9工程变更

1.10付款方式

1.11违约责任

1.12争议解决

1.13合同生效与终止

1.14合同附件

第一部分：合同如下：

第一条工程概况

1.1.1工程名称：2024年度酒店设施小工程修缮施工

1.1.2工程地点：[具体地址]

1.1.3工程业主：[酒店名称]

1.1.4工程承包方：[施工单位名称]

1.1.5工程内容：主要包括客房、餐厅、大堂、卫生间等区域的修缮工作。

第二条工程范围

2.1客房修缮：包括墙面、地面、门窗、灯具、家具等的维修和更换。

2.2餐厅修缮：包括墙面、地面、厨房设备、餐桌椅等的维修和更换。

2.3大堂修缮：包括墙面、地面、接待台、照明设施等的维修和更换。

2.4卫生间修缮：包括墙面、地面、洁具、照明设施等的维修和更换。

第三条工程工期

3.1工期开始：[具体日期]

3.2工期结束：[具体日期]

3.3工期总天数：[具体天数]

第四条工程质量要求

4.1工程质量标准：按照国家相关标准和行业规范执行。

4.2工程验收标准：达到设计要求，符合国家相关验收标准。

4.3工程验收合格：由业主方、承包方和监理方共同验收，并出具验收报告。

第五条施工现场管理

5.1施工现场安全：施工单位必须遵守国家有关安全生产法律法规，确保施工安全。

5.2施工现场环保：施工单位应采取有效措施，减少施工对环境的影响。

5.3施工现场文明施工：施工单位应保持施工现场整洁，不得乱堆乱放材料、垃圾。

第六条材料与设备

6.1材料供应：材料由承包方负责采购，必须符合国家相关标准和质量要求。

6.2设备租赁：施工单位需租赁的设备，应提前与租赁方签订租赁合同，确保设备质量。

6.3材料与设备验收：材料与设备到货后，由业主方、承包方和监理方共同验收。

第七条人员配置

7.1施工人员：施工单位应配备具备相应资质的施工人员，确保施工质量。

7.2技术人员：施工单位应配备专业技术人员，负责施工过程中的技术指导和监督。

7.3管理人员：施工单位应配备管理人员，负责施工现场的日常管理和协调工作。

第八条工程验收

8.1验收条件：工程完成后，施工单位应向业主方提交验收申请，并提供相关验收资料。

8.2验收程序：验收前，施工单位应通知业主方，并组织三方共同进行验收。

8.3验收标准：验收标准应符合国家相关标准和合同约定。

8.4验收不合格：如验收不合格，施工单位应在规定时间内整改，直至合格为止。

8.5验收合格：验收合格后，三方应在验收报告上签字确认。

第九条工程变更

9.1变更申请：如遇工程变更，施工单位应向业主方提出书面变更申请。

9.2变更程序：业主方应在收到变更申请后[具体时间]内回复是否同意变更。

9.3变更内容：变更内容应包括工程范围、工期、质量要求、费用等。

9.4变更费用：变更费用应按实际发生计算，并在合同中明确调整方式。

第十条付款方式

10.1付款比例：合同总金额分为[具体比例]个付款节点。

10.2付款时间：每个付款节点应在工程进度达到约定比例后[具体时间]内支付。

10.3付款方式：采用银行转账或现金支付，具体方式由双方协商确定。

10.4逾期付款：逾期付款的，应按[具体利率]计收滞纳金。

第十一条违约责任

11.1违约情形：包括工期延误、质量不合格、材料供应不及时等。

11.2违约责任：违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。

11.3违约金：违约金的具体数额应在合同中明确。

第十二条争议解决

12.1争议解决方式：发生争议时，应通过友好协商解决。

12.2协商不成：协商不成时，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

第十三条合同生效与终止

13.1生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。

13.2终止条件：合同履行完毕或双方协商一致解除合同。

第十四条合同附件

14.1附件一：工程量清单

14.2附件二：施工图纸

14.3附件三：材料设备清单

14.4附件四：施工组织设计

14.5附件五：其他相关文件

第二部分：第三方介入后的修正

第八条工程验收

8.1第三方介入：为确保工程验收的公正性和客观性，可邀请第三方专业机构或个人参与验收。

8.2第三方