2024年度水利枢纽工程土方回填施工协议3篇.docx

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER

20XX

专业合同封面

COUNTRACTCOVER

甲方：XXX

乙方：XXX

PERSONAL

RESUME

RESUME

2024年度水利枢纽工程土方回填施工协议

本合同目录一览

1.合同双方基本信息

1.1施工方信息

1.2业主方信息

2.工程概况

2.1工程名称

2.2工程地点

2.3工程规模

2.4工程类别

3.施工内容

3.1回填土方量

3.2回填材料要求

3.3施工工艺

3.4施工进度安排

4.质量要求

4.1回填土质量标准

4.2施工质量保证措施

4.3质量验收标准及方法

5.施工安全与环境保护

5.1施工安全措施

5.2环境保护措施

5.3施工现场安全管理

6.合同价款及支付方式

6.1合同总价

6.2分阶段付款比例

6.3付款时间及方式

7.合同工期及延期

7.1合同工期

7.2延期处理及赔偿

8.风险责任承担

8.1自然灾害风险

8.2技术风险

8.3不可抗力风险

9.争议解决

9.1争议解决方式

9.2争议解决机构

10.违约责任

10.1违约情形

10.2违约责任承担

11.合同解除及终止

11.1合同解除条件

11.2合同终止条件

12.合同生效及终止

12.1合同生效条件

12.2合同终止条件

13.其他约定

13.1保密条款

13.2合同附件

14.合同签署及附件

14.1合同签署

14.2合同附件清单

第一部分：合同如下：

1.合同双方基本信息

1.1施工方信息

1.1.1施工方名称：水利枢纽工程土方回填施工有限公司

1.1.2法定代表人：

1.1.3联系电话：138xxxx5555

1.1.4通讯地址：省市区路号

1.2业主方信息

1.2.1业主方名称：水利枢纽工程建设管理局

1.2.2法定代表人：

1.2.3联系电话：139xxxx6666

1.2.4通讯地址：省市区路号

2.工程概况

2.1工程名称：2024年度水利枢纽工程土方回填施工

2.2工程地点：省市区水利枢纽工程现场

2.3工程规模：土方回填总量约为100万立方米

2.4工程类别：水利工程土方回填工程

3.施工内容

3.1回填土方量：100万立方米

3.2回填材料要求：采用当地适宜的土方材料，符合设计要求，不得含有有害物质

3.3施工工艺：采用分层压实、分段施工的工艺，确保回填土的密实度

3.4施工进度安排：自合同签订之日起90天内完成全部回填土方施工

4.质量要求

4.1回填土质量标准：符合《水利水电工程土方施工及验收规范》GB502012014的要求

4.2施工质量保证措施：设立质量监督小组，严格执行施工规范，定期进行质量检查

4.3质量验收标准及方法：按照《水利水电工程土方施工及验收规范》GB502012014进行验收，采用现场检测、抽样检验等方法

5.施工安全与环境保护

5.1施工安全措施：严格执行《水利工程施工安全监督管理办法》，加强施工现场安全管理，确保施工人员安全

5.2环境保护措施：按照《中华人民共和国环境保护法》和《水利工程建设环境保护管理条例》进行环境保护，减少施工对环境的影响

5.3施工现场安全管理：设立安全监督小组，制定安全管理制度，定期进行安全检查

6.合同价款及支付方式

6.1合同总价：人民币壹仟万元整（￥10,000,000.00）

6.2分阶段付款比例：开工前支付合同总价的30%，中间阶段支付合同总价的50%，工程验收合格后支付合同总价的20%

6.3付款时间及方式：按上述比例在规定的时间内，通过银行转账支付至施工方指定账户

7.合同工期及延期

7.1合同工期：自合同签订之日起90天

7.2延期处理及赔偿：因不可抗力或业主方原因导致工期延误，施工方有权要求相应顺延工期，并有权要求业主方支付合理的工期延误赔偿

8.风险责任承担

8.1自然灾害风险：因自然灾害导致工程损坏或延误，施工方应立即通知业主方，并采取必要措施减轻损失。如因自然灾害导致工程延误，工期相应顺延，业主方不承担赔偿责任。

8.2技术风险：施工过程中因技术原因导致的工程损坏或延误，施工方应承担相应的责任，并采取措施恢复工程进度。如因技术原因导致工程延误，工期相应顺延，业主方不承担赔偿责任。

8.3不可抗力风险：因不可抗力（如地震、洪水、台风等）导致工程损坏或延误，双方均不承担赔偿责任。如因不可抗力导致工程延误，工期相应顺延。

9.争议解决

9.1争议解决方式：双方应友好协商解决合同执行过程中产生的争议。协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

9.2争议解决机构：如双方