二零二四版建筑工程施工合同价格调整与施工图纸变更范本.docxVIP

二零二四版建筑工程施工合同价格调整与施工图纸变更范本

本合同目录一览

1.合同订立与生效

1.1合同订立时间

1.2合同生效条件

1.3合同签订地点

2.合同双方基本信息

2.1施工单位信息

2.2建设单位信息

2.3合同双方联系人及联系方式

3.工程概况

3.1工程名称

3.2工程地点

3.3工程规模

3.4工程类型

4.施工图纸与资料

4.1施工图纸提供与审查

4.2施工图纸变更流程

4.3施工图纸变更内容

4.4施工图纸变更确认

5.施工进度与工期

5.1施工进度计划

5.2工期调整与顺延

5.3工期延误责任

6.施工质量与验收

6.1施工质量标准

6.2施工质量验收流程

6.3施工质量纠纷处理

7.工程价款与支付

7.1工程价款组成

7.2工程价款支付方式

7.3工程价款调整

7.4工程价款结算

8.材料设备供应与管理

8.1材料设备供应要求

8.2材料设备采购与验收

8.3材料设备保管与使用

9.施工现场安全与环境保护

9.1施工现场安全管理

9.2施工现场环境保护

9.3事故处理与责任

10.保险与索赔

10.1保险责任范围

10.2保险费用承担

10.3索赔处理流程

11.合同解除与终止

11.1合同解除条件

11.2合同终止条件

11.3合同解除与终止后的处理

12.违约责任

12.1违约行为认定

12.2违约责任承担

12.3违约责任赔偿

13.争议解决

13.1争议解决方式

13.2争议解决机构

13.3争议解决程序

14.其他约定事项

14.1合同附件

14.2合同补充条款

14.3合同附件与补充条款的效力

第一部分：合同如下：

1.合同订立与生效

1.1合同订立时间：本合同自双方签字盖章之日起生效。

1.2合同生效条件：合同双方应在合同签订前完成资质审查、工程招投标等法定程序，并确保合同内容符合国家相关法律法规。

1.3合同签订地点：本合同签订地点为【具体地点】。

2.合同双方基本信息

2.1施工单位信息：施工单位名称：【施工单位全称】，法定代表人：【法定代表人姓名】，注册地址：【注册地址】，联系电话：【联系电话】。

2.2建设单位信息：建设单位名称：【建设单位全称】，法定代表人：【法定代表人姓名】，注册地址：【注册地址】，联系电话：【联系电话】。

2.3合同双方联系人及联系方式：施工单位联系人：【联系人姓名】，联系电话：【联系电话】；建设单位联系人：【联系人姓名】，联系电话：【联系电话】。

3.工程概况

3.1工程名称：本工程名称为【工程名称】。

3.2工程地点：本工程地点位于【工程地点】。

3.3工程规模：本工程总建筑面积为【总建筑面积】，占地面积为【占地面积】。

3.4工程类型：本工程类型为【工程类型】。

4.施工图纸与资料

4.1施工图纸提供与审查：建设单位应按照国家相关标准和规范，提供完整、准确的施工图纸及相关资料。施工单位应在收到图纸后【具体时间】内完成图纸审查。

4.3施工图纸变更内容：施工图纸变更内容应详细记录，包括变更原因、变更内容、变更影响等。

4.4施工图纸变更确认：变更确认后，双方应在变更通知书上签字盖章，作为合同附件。

5.施工进度与工期

5.1施工进度计划：施工单位应编制详细的施工进度计划，包括各阶段工期、关键节点等，并报送建设单位审核。

5.2工期调整与顺延：因不可抗力、建设单位原因或其他非施工单位原因导致工期延误，需经双方协商一致后，方可调整工期。

5.3工期延误责任：因施工单位原因导致工期延误，施工单位应承担相应的责任；因建设单位原因导致工期延误，建设单位应承担相应的责任。

6.施工质量与验收

6.1施工质量标准：本工程质量应符合国家相关标准和规范，满足设计要求。

6.3施工质量纠纷处理：如发生施工质量纠纷，双方应友好协商解决；协商不成，可向有关部门申请仲裁或提起诉讼。

8.材料设备供应与管理

8.1材料设备供应要求：施工单位应按照设计要求和国家标准，选择合格的材料和设备供应商，确保材料设备的品质、规格和数量符合合同约定。

8.2材料设备采购与验收：施工单位应建立健全的采购管理制度，对采购的材料和设备进行质量验收，验收合格后方可使用。

8.3材料设备保管与使用：施工单位应设立专门的材料设备保管部门，负责材料设备的保管、使用和维护，确保材料设备的安全和有效利用。

9.施工现场安全与环境保护

9.1施工现场安全管理：施工单位应制定施工现场安全管理制度，确保施工人员的人身安全和工程安全。

9.2施工现场环境保护：施工单位应遵守国家有关环境保护法律法规，采取有效措施减少施工对环境的影响。

9.3事故