2025详细版建设工程合同.docxVIP

?合同编号：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行建设工程的相关事宜，达成如下协议：

第一条工程概述

1.1工程名称：

1.2工程地点：

1.3工程内容：

1.4工程规模：

1.5工程预算：

第二条合同工期

2.1工期自双方签订合同之日起计算，至工程验收合格之日止。

2.2承包商应按合同约定的工期完成工程。若因特殊情况需延长工期，须提前向甲方申请，并经甲方批准。

第三条质量标准

3.1工程质量应符合国家及行业现行质量标准及规范要求。

3.2工程验收合格后，乙方应按约定承担保修责任。

第四条合同价格

4.1双方确认，工程合同价格为人民币（大写）：元整（小写）：元。

4.2合同价格包括：工程设计费、材料费、施工费、管理费、利润等一切与工程相关的费用。

4.3合同价格采取固定价格方式，未经双方协商一致，不得变更。

第五条支付方式

5.1甲方按照工程进度分阶段支付工程款。具体支付方式为：

（1）合同签订后七个工作日内，支付工程总价的30%；

（2）工程进度达到50%时，支付工程总价的30%；

（3）工程验收合格并办理竣工结算后，支付剩余的40%。

5.2支付款项均通过银行转账方式进行。

第六条违约责任

6.1乙方未按合同约定的工期完成工程，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：逾期部分工程价款的2%。

6.2甲方未按约定时间支付工程款，应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：逾期部分工程价款的2%。

第七条争议解决

双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第八条其他约定

8.1双方应遵守国家法律法规，不得违法经营。

8.2双方应共同维护工程现场的安全、环保和秩序。

8.3合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：日期：2025年

乙方（盖章）：日期：2025年

注意事项：

1.确保合同双方具有合法的经营资格和相应的民事权利能力。

2.合同中的各项条款应符合国家相关法律法规，不得违法经营。

3.双方应保证合同内容的真实性和合法性，不得有欺诈、隐瞒等行为。

4.双方应履行合同约定的义务，按照合同规定的程序进行工程建设和支付。

5.注意保护合同双方的知识产权，不得侵犯他人的知识产权。

6.合同签订后，双方应按照合同约定履行各自的权利和义务，不得擅自变更或解除合同。

7.合同履行过程中，如发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

解决办法：

1.针对违反法律法规的行为，依法进行查处，并要求当事人承担相应的法律责任。

2.对于合同内容的虚假和欺诈行为，依法撤销合同，并要求当事人承担相应的法律责任。

3.对于不履行合同义务或履行义务不符合约定的情况，可以根据合同约定要求对方承担违约责任。

4.对于知识产权的保护问题，依法维权，追究侵权者的法律责任。

5.对于擅自变更或解除合同的行为，可以根据合同约定要求对方承担违约责任。

6.对于合同争议，通过协商解决或向有管辖权的人民法院提起诉讼。

法律名词及名词解释：

1.合同法：是调整平等主体之间合同关系的法律规范总称，规定了合同的订立、履行、变更、解除等法律行为。

2.建筑法：是调整建筑活动中各方主体之间关系的法律规范总称，规定了建筑活动的管理、监督、安全等方面的法律要求。

3.违约金：是一方违约时，按照合同约定向另一方支付的赔偿金，用于弥补因违约给对方造成的损失。

4.保修责任：是指承包商在工程验收合格后，按照约定对工程质量问题承担修复和赔偿责任。

5.知识产权：是指权利人对其创作的智力劳动成果所享有的专有权利，包括著作权、专利权、商标权等。

6.管辖权：是指法院对特定案件行使审判权的权力，根据我国法律规定，合同争议一般由被告所在地或合同履行地法院管辖。

应用场合：

1.适用于甲方（业主）与乙方（承包商）之间进行建设工程项目的情况，包括但不限于房屋建筑工程、市政基础设施工程、道路桥梁工程、水利工程等。

2.适用于工程项目的设计、施工、监理、材料供应等环节。

3.适用于双方在工程项目的实施过程中，明确各自的权利、义务和责任。

补充条款