二零二四版建筑工程个人劳务分包质量保障合同.docxVIP

二零二四版建筑工程个人劳务分包质量保障合同

本合同目录一览

1.定义与解释

1.1定义

1.2解释

2.合同主体

2.1分包方

2.2总包方

2.3甲方

2.4乙方

3.工程概况

3.1工程名称

3.2工程地点

3.3工程规模

3.4工程类别

4.工程内容与质量要求

4.1工程内容

4.2质量要求

4.3质量标准

5.工程进度与工期

5.1工程进度安排

5.2工期要求

5.3延期责任

6.工程款项与支付

6.1款项总额

6.2款项支付方式

6.3款项支付时间

6.4预付款

6.5验收款

6.6结算款

7.甲方责任与义务

7.1甲方责任

7.2甲方义务

8.乙方责任与义务

8.1乙方责任

8.2乙方义务

9.工程验收

9.1验收标准

9.2验收程序

9.3验收结果

9.4验收争议解决

10.争议解决

10.1争议解决方式

10.2争议解决程序

10.3争议解决机构

10.4争议解决费用

11.合同解除与终止

11.1合同解除条件

11.2合同终止条件

11.3合同解除程序

11.4合同终止程序

12.违约责任

12.1违约责任种类

12.2违约责任承担

12.3违约责任赔偿

13.合同生效与期限

13.1合同生效条件

13.2合同期限

13.3合同续签

14.其他

14.1通知方式

14.2不可抗力

14.3合同附件

14.4合同份数

第一部分：合同如下：

第一条定义与解释

1.1定义

本合同中，“分包方”指承担建筑工程劳务分包业务的个人或单位；

“总包方”指承担建筑工程主体施工任务的个人或单位；

“甲方”指委托分包方进行劳务分包的个人或单位；

“乙方”指接受甲方委托，承担建筑工程劳务分包的个人或单位；

“工程”指甲方委托乙方进行劳务分包的建筑工程项目；

“劳务分包”指乙方按照甲方要求，承担建筑工程中的劳务作业；

“质量”指工程符合国家相关质量标准及设计要求；

“工期”指合同约定的工程完成时间；

“款项”指合同约定的工程劳务费用；

“违约”指合同一方未履行合同约定的义务。

1.2解释

本合同中对上述定义的解释，适用于合同全文。

第二条合同主体

2.1分包方

乙方具备合法的营业执照和资质证书，能够独立承担民事责任。

2.2总包方

甲方具备合法的营业执照和资质证书，能够独立承担民事责任。

2.3甲方

甲方为工程项目的业主或其委托代理人。

2.4乙方

乙方为具备相应劳务分包资质的个人或单位。

第三条工程概况

3.1工程名称

（此处填写工程名称）

3.2工程地点

（此处填写工程地点）

3.3工程规模

（此处填写工程规模）

3.4工程类别

（此处填写工程类别）

第四条工程内容与质量要求

4.1工程内容

（此处详细列出乙方承担的劳务分包工程内容）

4.2质量要求

（此处详细列出工程的质量要求）

4.3质量标准

（此处详细列出工程的质量标准）

第五条工程进度与工期

5.1工程进度安排

（此处详细列出工程进度安排）

5.2工期要求

（此处填写合同约定的工期）

5.3延期责任

若因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。

第六条工程款项与支付

6.1款项总额

（此处填写合同约定的款项总额）

6.2款项支付方式

（此处详细列出款项支付方式）

6.3款项支付时间

（此处详细列出款项支付时间）

6.4预付款

（此处详细列出预付款的支付方式、金额及支付时间）

6.5验收款

（此处详细列出验收款的条件、金额及支付时间）

6.6结算款

（此处详细列出结算款的支付条件、金额及支付时间）

第七条甲方责任与义务

7.1甲方责任

（此处详细列出甲方应承担的责任）

7.2甲方义务

（此处详细列出甲方应履行的义务）

第八条乙方责任与义务

8.1乙方责任

（此处详细列出乙方应承担的责任）

8.2乙方义务

（此处详细列出乙方应履行的义务）

9.工程验收

9.1验收标准

（此处详细列出工程验收的标准，包括但不限于国家相关质量标准、设计文件要求等）

9.2验收程序

（此处详细列出工程验收的程序，包括验收申请、验收时间、验收人员、验收内容等）

9.3验收结果

（此处详细列出验收结果的处理方式，包括合格、不合格的处理措施）

9.4验收争议解决

（此处详细列出验收争议的解决方式，包括协商、调解、仲裁等）

10.争议解决

10.1争议解决方式

（此处详细列出争议解决的方式，包括协商、调解、仲裁、诉讼等）

10.2争议解决程序

（此处详细列出争议解决的具体程序，包括申请、受理、审理、裁决等）

10.3争议解决机构

（此处详细列出争议解决的机构，如仲裁委员会、人民法院等）

1