砖工分包合作协议（2024年版）3篇.docxVIP

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER

20XX

专业合同封面

COUNTRACTCOVER

甲方：XXX

乙方：XXX

PERSONAL

RESUME

RESUME

砖工分包合作协议（2024年版）

本合同目录一览

1.合同双方基本信息

1.1分包方信息

1.2总包方信息

2.项目概况

2.1项目名称

2.2项目地点

2.3项目规模

2.4项目工期

3.工程范围及质量标准

3.1工程范围

3.2质量标准

4.分包方责任和义务

4.1施工责任

4.2质量保证

4.3安全生产

4.4按时交付

5.总包方责任和义务

5.1指导协调

5.2资源供应

5.3质量监督

5.4付款义务

6.付款方式及期限

6.1付款方式

6.2付款期限

6.3付款条件

7.材料设备供应及管理

7.1材料设备供应

7.2材料设备管理

7.3材料设备验收

8.工程变更及洽商

8.1工程变更范围

8.2工程变更程序

8.3洽商及变更费用

9.争议解决

9.1争议解决方式

9.2争议解决期限

10.违约责任

10.1违约情形

10.2违约责任承担

11.合同解除

11.1合同解除条件

11.2合同解除程序

12.合同生效及终止

12.1合同生效条件

12.2合同终止条件

13.不可抗力

13.1不可抗力定义

13.2不可抗力处理

14.其他约定事项

14.1保密条款

14.2法律适用

14.3合同份数及效力

第一部分：合同如下：

1.合同双方基本信息

1.1分包方信息

1.1.1分包方名称：_______

1.1.2分包方法定代表人：_______

1.1.3分包方注册地址：_______

1.1.4分包方联系电话：_______

1.1.5分包方开户银行及账号：_______

1.2总包方信息

1.2.1总包方名称：_______

1.2.2总包方法定代表人：_______

1.2.3总包方注册地址：_______

1.2.4总包方联系电话：_______

1.2.5总包方开户银行及账号：_______

2.项目概况

2.1项目名称：_______

2.2项目地点：_______

2.3项目规模：_______

2.4项目工期：_______

3.工程范围及质量标准

3.1工程范围：_______

3.2质量标准：_______

4.分包方责任和义务

4.1施工责任：_______

4.2质量保证：_______

4.3安全生产：_______

4.4按时交付：_______

5.总包方责任和义务

5.1指导协调：_______

5.2资源供应：_______

5.3质量监督：_______

5.4付款义务：_______

6.付款方式及期限

6.1付款方式：_______

6.2付款期限：_______

6.3付款条件：_______

7.材料设备供应及管理

7.1材料设备供应：_______

7.2材料设备管理：_______

7.3材料设备验收：_______

8.工程变更及洽商

8.1工程变更范围：包括但不限于设计变更、工程量增减、施工条件变化等。

8.2工程变更程序：

8.2.1分包方应在工程变更发生前，及时向总包方提出书面变更申请。

8.2.2总包方应在收到变更申请后____个工作日内给予答复。

8.2.3若双方就变更达成一致，由总包方发出书面变更通知。

8.2.4变更内容实施前，双方应就变更后的工程量、费用及工期等达成书面协议。

9.争议解决

9.1争议解决方式：通过友好协商解决，如协商不成，提交_______仲裁委员会仲裁。

9.2争议解决期限：自争议发生之日起____个工作日内提交仲裁。

10.违约责任

10.1违约情形：包括但不限于未按时完成工程、质量不合格、违反安全生产规定等。

10.2违约责任承担：

10.2.1分包方未按时完成工程或质量不合格，应承担相应的违约责任，包括但不限于修复、赔偿损失等。

10.2.2总包方未按时支付款项，应支付违约金，违约金为逾期付款金额的_______%。

10.2.3双方应按照法律规定承担其他违约责任。

11.合同解除

11.1合同解除条件：包括但不限于一方违约、不可抗力导致合同无法履行等。

11.2合同解除程序：

11.2.1提出解除合同的一方应提前_______个工作日书面通知对方。

11.2.2合同解除后，双方应按照合同约定进行工程验收、结算等后续工作。

12.合同生效及终止

12.1合同生效条件：双方签字盖章后，合同自_______之日起生效。