2024版文化设施建设工程施工合同.docxVIP

2024版文化设施建设工程施工合同

本合同目录一览

1.合同签订依据及法律适用

1.1合同签订依据

1.2法律适用范围

1.3争议解决方式

2.合同双方基本信息

2.1施工单位基本信息

2.2业主单位基本信息

2.3监理单位基本信息（如有）

3.工程概况

3.1工程名称

3.2工程地点

3.3工程规模

3.4工程类型

3.5工程投资

3.6工程建设工期

4.施工内容

4.1施工范围

4.2施工质量要求

4.3施工技术规范

4.4施工图纸及资料

5.施工进度计划

5.1施工阶段划分

5.2阶段性目标及时间节点

5.3施工进度调整

6.工程造价

6.1工程造价构成

6.2工程量清单

6.3工程造价调整

6.4工程结算

7.工程款支付

7.1工程款支付方式

7.2工程款支付进度

7.3预付款及进度款比例

7.4结算款支付

8.施工现场管理

8.1施工现场布置

8.2施工现场安全

8.3施工现场环境保护

8.4施工现场文明施工

9.施工质量管理

9.1质量管理体系

9.2质量保证措施

9.3质量检验与验收

9.4质量事故处理

10.施工进度管理

10.1进度控制措施

10.2进度偏差处理

10.3进度调整

10.4工期延误责任

11.争议解决

11.1争议解决方式

11.2争议解决程序

11.3争议解决费用

12.合同解除与终止

12.1合同解除条件

12.2合同终止条件

12.3合同解除与终止的程序

13.违约责任

13.1违约行为界定

13.2违约责任承担

13.3违约责任免除

14.合同附件

14.1合同附件清单

14.2合同附件内容

第一部分：合同如下：

1.合同签订依据及法律适用

1.1合同签订依据

本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，以及《建设工程施工合同示范文本》（2024版）制定。

1.2法律适用范围

本合同适用于中华人民共和国境内签订的文化设施建设工程施工合同。

1.3争议解决方式

双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

2.合同双方基本信息

2.1施工单位基本信息

施工单位名称：__________

法定代表人：__________

注册地址：__________

联系电话：__________

2.2业主单位基本信息

业主单位名称：__________

法定代表人：__________

注册地址：__________

联系电话：__________

2.3监理单位基本信息（如有）

监理单位名称：__________

法定代表人：__________

注册地址：__________

联系电话：__________

3.工程概况

3.1工程名称

文化设施建设工程

3.2工程地点

__________

3.3工程规模

建筑面积：__________平方米；总投资：__________万元。

3.4工程类型

文化设施

3.5工程投资

总投资：__________万元。

3.6工程建设工期

自合同签订之日起，工期为__________个月。

4.施工内容

4.1施工范围

包括但不限于土建、装饰装修、设备安装等。

4.2施工质量要求

4.3施工技术规范

执行国家及行业现行施工技术规范、标准及设计文件。

4.4施工图纸及资料

施工单位需按照合同约定提供施工图纸及资料。

5.施工进度计划

5.1施工阶段划分

分为地基基础、主体结构、装饰装修、设备安装、竣工验收等阶段。

5.2阶段性目标及时间节点

根据工程实际情况，制定阶段性目标及时间节点。

5.3施工进度调整

如遇不可抗力因素或其他特殊情况，经双方协商一致，可对施工进度进行调整。

6.工程造价

6.1工程造价构成

包括但不限于人工费、材料费、机械费、管理费、利润等。

6.2工程量清单

按照国家及行业相关工程量清单计价规范编制。

6.3工程造价调整

在合同执行过程中，如遇材料价格波动、政策调整等，可按合同约定进行调整。

6.4工程结算

工程完工后，按照合同约定进行工程结算。

8.施工现场管理

8.1施工现场布置

施工现场应按照设计要求进行合理布置，确保施工安全、文明、有序。施工区域应明确划分，设置明显的安全警示标志。

8.2施工现场安全

施工单位应建立健全安全生产责任制，确保施工过程中人员安全。施工现场应配备必要的安全防护设施和应急救援设备。

8.3施工现场环境保护

施工单位应遵守国家有关环境保护法律法规，采取有效措施减少施工对环境的影响。施工过程中产生的固体废弃物、废水、废气等应