2025通信建设工程施工合同范本.docxVIP

?合同编号：

鉴于委托方与承包方经友好协商，就通信建设工程的施工事项达成一致，特订立本施工合同，以便双方共同遵守。

第一条工程概况

1.1工程名称：

1.2工程地点：

1.3工程内容：

1.4工程规模：

1.5工程预算：

第二条合同价款

2.1本工程的合同总价为人民币（大写）：元整（小写）：元。

2.2合同价款支付方式如下：

（1）合同签订后五个工作日内，委托方支付合同总价款的50%作为预付款；

（2）工程进度达到50%时，委托方支付合同总价款的30%；

（3）工程验收合格后，委托方支付合同总价款的20%。

第三条工程质量

3.1承包方应严格按照国家相关法律法规、行业标准和设计文件要求进行施工，确保工程质量。

3.2工程验收不合格的，承包方应按照委托方的要求及时整改，直至达到验收标准。

3.3工程质量保证期为：个月。

第四条工程进度

4.1承包方应按照约定的工期完成工程施工。

4.2工程延期违约的，承包方应按照委托方要求支付违约金，违约金计算方式为：每日违约金金额为合同总价款的0.5%。

第五条安全生产

5.1承包方应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和规定进行施工，确保施工安全。

5.2工程安全事故的处理按照国家有关法律法规和行业规定执行。

第六条保密条款

6.1双方在合同履行过程中所获悉的对方的商业秘密和机密信息，应予以严格保密。

6.2保密期限自合同签订之日起计算，至合同履行完毕之日止。

第七条争议解决

7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。

第八条其他条款

8.1本合同一式两份，双方各执一份。

8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为：年。

8.3本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方（委托方）：

乙方（承包方）：

签订日期：

注意事项及解决办法：

1.注意合同双方的主体资格：确保甲方和乙方均为具有法人资格的单位或合法的自然人，如有疑问，可要求对方提供相关证件。

解决办法：在签订合同前，核实双方的主体资格，确保合同的有效性。

2.注意合同价款的支付方式及时间：合同价款的支付方式及时间应在合同中明确规定，避免因支付问题导致合同纠纷。

解决办法：在合同中明确价款支付方式、时间及条件，确保双方权益。

3.注意工程质量要求：工程质量应符合国家相关法律法规、行业标准和设计文件要求，确保工程质量合格。

解决办法：在合同中明确工程质量要求，并严格按照规定进行施工、验收。

4.注意工程进度：承包方应按照约定的工期完成工程施工，如有延期，需支付违约金。

解决办法：在合同中约定合理的工期，并严格按照约定履行合同义务。

5.注意安全生产：承包方应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和规定进行施工，确保施工安全。

解决办法：在合同中明确安全生产要求，并加强施工现场的安全管理。

6.注意保密条款：双方在合同履行过程中所获悉的对方的商业秘密和机密信息，应予以严格保密。

解决办法：遵守保密条款，不得泄露对方的商业秘密和机密信息。

7.注意争议解决：双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。

解决办法：在合同中约定明确的争议解决方式，确保双方在发生争议时能够顺利解决。

法律名词及名词解释：

1.法人：具有独立法人资格的企业、事业单位、社会团体等法律主体。

2.合同履行：合同双方按照合同约定履行各自的义务。

3.违约金：当事人不履行合同义务或履行合同义务不符合约定的，应支付给对方一定数额的金钱。

4.工程验收：对完成的工程进行质量、安全、进度等方面的检查，以确保工程符合合同约定及相关法律法规要求。

5.保密期限：双方约定保守对方商业秘密和机密信息的时间期限。

6.争议解决：通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决合同双方在履行合同过程中发生的纠纷。

7.补充协议：对原合同未尽事宜或需要变更、补充的条款，双方另行签订的协议。

应用场合：

1.通信建设工程的施工，包括基站建设、光纤布线、设备安装等。

2.通信网络的升级或维护工程。

3.通信线路的铺设工程。

4.任何与通信相关的土建和安装工程。

补充条款：

A