2025建房施工合同范本.docxVIP

?合同编号：

鉴于甲方需要进行房屋建设，乙方具有相应的建设资质和能力，双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，就甲方房屋建设事宜达成一致，签订本合同。

一、工程内容

1.1工程名称：

1.2工程地点：

1.3工程规模：

1.4工程预算：

1.5工程质量标准：

二、合同工期

2.1工期自年月日起至年月日止。

2.2乙方应当按照合同约定的工期完成工程。如因乙方原因导致工程延期，乙方应当承担相应的违约责任。

三、合同价款

3.1双方同意，本合同的工程总价款为人民币（大写）：元整（小写）：元。

3.2乙方完成工程后，甲方应当按照本合同约定的付款方式及时支付合同价款。

四、付款方式及时间

4.1甲方支付合同价款的方式为：

4.2甲方支付合同价款的时间为：

五、乙方义务

5.1乙方应当按照合同约定的内容、质量标准和安全要求完成工程建设。

5.2乙方应当保证工程建设的顺利进行，确保工程安全、优质、高效完成。

5.3乙方应当遵守国家法律法规，严格执行施工现场的管理制度。

六、甲方义务

6.1甲方应当按照合同约定的时间和方式支付合同价款。

6.2甲方应当为乙方提供施工所需的水、电、通信等基础设施。

6.3甲方应当协助乙方办理工程建设相关的审批手续。

七、违约责任

7.1乙方未按照合同约定的质量标准完成工程的，甲方有权要求乙方返工、维修，并有权要求乙方支付违约金。

7.2甲方未按照合同约定的时间支付合同价款的，乙方有权要求甲方支付违约金。

八、争议解决

8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应当通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。

九、其他约定

9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格并支付完毕合同价款之日终止。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：

代表（签名）：代表（签名）：

签订日期：年月日

注意事项及解决办法：

1.合同的签订和履行应严格遵守国家相关法律法规，确保合同的合法性、有效性。如发现合同内容违反法律法规，双方应立即协商修改，确保合同符合法律规定。

2.双方应确保合同中所填写的信息真实、完整、准确，如有虚假陈述，造成损失的，应承担相应的法律责任。

3.合同价款的支付和结算应按照合同约定的时间和方式进行，如一方未按时支付，应承担违约责任。

4.乙方应按照合同约定的质量标准完成工程，如工程质量不符合约定，甲方有权要求乙方返工、维修，并有权要求乙方支付违约金。

5.乙方应按照合同约定的工期完成工程，如因乙方原因导致工程延期，乙方应当承担相应的违约责任。

法律名词及名词解释：

1.甲方：指承担房屋建设任务的当事人。

2.乙方：指承担房屋建设施工任务的当事人。

3.工程内容：指合同双方约定的施工项目、工程量、质量标准等。

4.合同工期：指合同约定的工程开始和结束的时间。

5.合同价款：指双方约定的完成工程所需支付的金额。

6.付款方式：指双方约定的支付合同价款的方式，如分期支付、一次性支付等。

7.违约责任：指合同一方未履行合同义务或履行义务不符合约定时，应承担的法律责任。

8.争议解决：指合同双方在履行合同过程中发生争议时，采取的解决方式，如协商、诉讼等。

9.友好协商：指合同双方在发生争议时，通过相互尊重、平等对话的方式，寻求解决问题的方法。

10.有管辖权的人民法院：指根据我国民事诉讼法规定，具有审理合同纠纷案件管辖权的法院。

应用场合：

1.个人或企业进行房屋建设时，与具有相应建设资质的施工方签订的施工合同。

2.适用于各类住宅、商业、工业等建筑项目的施工合同。

3.施工合同双方为国内企业或个人时适用。

补充条款：

1.施工合同的签订应遵守国家法律法规，如涉及外国企业或外籍人士，需遵守涉外合同的相关法律规定。

2.合同双方应保证合同中所填写的信息真实、完整、准确，