2024版水利工程劳务分包合同.docxVIP

2024版水利工程劳务分包合同

本合同目录一览

1.合同双方基本信息

1.1合同双方名称

1.2合同双方法定代表人

1.3合同双方联系方式

2.工程概况

2.1工程名称

2.2工程地点

2.3工程规模

2.4工程类型

3.合同标的

3.1劳务分包范围

3.2劳务分包内容

3.3劳务分包方式

4.合同工期

4.1工期起止时间

4.2工期延误责任

5.合同价款

5.1劳务分包合同价款

5.2付款方式

5.3付款时间

5.4付款条件

6.劳务分包质量要求

6.1质量标准

6.2质量检查

6.3质量保证

7.安全生产

7.1安全生产责任

7.2安全生产措施

7.3安全生产事故处理

8.争议解决

8.1争议解决方式

8.2争议解决程序

9.合同解除

9.1合同解除条件

9.2合同解除程序

10.违约责任

10.1违约责任种类

10.2违约责任承担

11.合同生效

11.1合同生效条件

11.2合同生效日期

12.合同解除

12.1合同解除条件

12.2合同解除程序

13.合同终止

13.1合同终止条件

13.2合同终止程序

14.其他约定事项

14.1合同附件

14.2合同解释

14.3合同修订

第一部分：合同如下：

1.合同双方基本信息

1.1合同双方名称

（1）甲方：水利工程有限责任公司

（2）乙方：建筑劳务有限公司

1.2合同双方法定代表人

（1）甲方法定代表人：

（2）乙方法定代表人：

1.3合同双方联系方式

2.工程概况

2.1工程名称

水利枢纽工程

2.2工程地点

省市县

2.3工程规模

总投资亿元，总工期个月

2.4工程类型

水利枢纽工程，包括大坝、溢洪道、引水隧洞等

3.合同标的

3.1劳务分包范围

乙方负责本工程的土方开挖、基础处理、混凝土浇筑等劳务工作

3.2劳务分包内容

（1）土方开挖：包括挖方、装运、堆放等

（2）基础处理：包括地基加固、排水等

（3）混凝土浇筑：包括模板制作、钢筋绑扎、混凝土浇筑等

3.3劳务分包方式

乙方按照甲方提供的施工图纸和施工方案进行劳务分包工作

4.合同工期

4.1工期起止时间

2024年1月1日至2025年12月31日

4.2工期延误责任

乙方因自身原因导致工期延误，应承担相应的违约责任，甲方有权要求乙方支付违约金

5.合同价款

5.1劳务分包合同价款

合同总价款为人民币万元整

5.2付款方式

（1）合同签订后，乙方提交相关资料，甲方支付合同总价款的30%作为预付款

（2）工程进度达到约定节点，乙方提交相关资料，甲方支付合同总价款的60%

（3）工程完工验收合格后，乙方提交相关资料，甲方支付合同总价款的10%

5.3付款时间

每次付款时间为收到乙方提交的资料后个工作日内

5.4付款条件

乙方提交的资料齐全、真实、有效，且符合合同约定

6.劳务分包质量要求

6.1质量标准

严格按照国家相关标准和施工图纸要求进行施工，确保工程质量达到合格标准

6.2质量检查

甲方有权对乙方施工过程进行监督检查，乙方应积极配合

6.3质量保证

乙方在合同有效期内，对施工质量承担连带责任，确保工程质量达到合格标准

8.争议解决

8.1争议解决方式

（1）双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议

（2）协商不成的，任何一方均有权向合同履行地人民法院提起诉讼

8.2争议解决程序

（1）提交争议解决申请时，应提供书面申请及有关证据材料

（2）人民法院受理后，应在法定期限内开庭审理

（3）人民法院作出的判决为终审判决，双方应自觉履行

9.合同解除

9.1合同解除条件

（1）甲方或乙方违约，另一方有权解除合同

（2）因不可抗力导致合同无法履行，双方协商一致解除合