全新10kv配电施工合同2024年.docxVIP

?全新10kv配电施工合同2024年

合同编号：____________

一、工程概况

1.工程名称：________________

2.工程地点：________________

3.工程内容：10kv配电线路及配套设施的施工、安装、调试等。

4.工程规模：________________

二、合同范围

1.乙方根据甲方提供的施工图纸、技术规范及工程量清单，完成合同约定的工程内容。

2.乙方负责办理与施工相关的一切手续，并承担由此产生的费用。

3.乙方负责提供施工所需的全部材料、设备、工具及施工人员。

三、合同价款

1.合同总价款为人民币____元（大写：________________元整）。

2.乙方根据工程进度，按月向甲方提交工程量报表，甲方应在收到报表后____日内进行审核确认。

3.甲方按确认的工程量支付乙方工程进度款。

四、工期及违约责任

1.工期：本工程自____年____月____日开工，至____年____月____日竣工，总工期为____天。

2.若乙方未按合同约定工期完成工程，每逾期一日，应向甲方支付违约金人民币____元。

3.若因甲方原因导致工期延误，乙方有权要求顺延工期。

五、工程质量

1.乙方应按照国家及行业相关标准、规范进行施工，确保工程质量和安全。

2.工程竣工后，乙方应提交完整的竣工资料，甲方有权对工程质量进行验收。

3.若工程质量不符合合同约定，乙方应无条件进行整改，直至达到甲方要求。

六、安全生产

1.乙方应严格遵守国家及地方安全生产法律法规，确保施工安全。

2.乙方负责对施工现场进行管理，确保施工现场秩序井然，安全设施齐全。

3.若发生安全事故，乙方应立即报告甲方，并承担相应的法律责任。

七、合同变更与解除

1.双方同意，合同签订后，如需变更或解除合同，应书面协商一致。

2.若因不可抗力导致合同无法履行，双方互不承担违约责任。

八、争议解决

1.本合同履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决。

2.若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

九、其他约定

1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

2.本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工、验收合格、结清价款后终止。

甲方（盖章）：____________

乙方（盖章）：____________

法定代表人（签字）：______

法定代表人（签字）：______

签订日期：____年____月____日

签订日期：____年____月____日

附件：施工图纸、技术规范、工程量清单等。

注意事项：

1.合同双方应确保合同内容真实、准确，避免因误解或遗漏导致纠纷。

2.注意合同工期条款，确保工程按时完成，避免逾期违约。

3.严格遵守安全生产规定，预防安全事故的发生。

4.明确合同变更与解除的条件和程序，防止一方擅自变更或解除合同。

5.确保争议解决条款的合法性，便于纠纷的解决。

解决办法：

1.双方在签订合同前应充分沟通，明确各自的权利和义务。

2.在合同执行过程中，双方应加强协调和监督，确保工程进度和质量。

3.发生纠纷时，及时采取协商、调解等方式解决，避免纠纷扩大。

法律名词解释：

1.甲方：合同中指承担工程发包任务的当事人，即建设方或业主。

2.乙方：合同中指承担工程施工任务的当事人，即施工方或承包方。

3.工期：指合同约定的完成工程的时间期限。

4.违约金：指因一方违反合同约定而产生的，向对方支付一定金额的赔偿金。

5.不可抗力：指无法预见、无法避免并且无法克服的客观情况，如自然灾害、政府行为等。

6.争议解决：指双方在合同执行过程中发生纠纷时，采取的解决纠纷的方式，如协商、调解、诉讼等。

场合一：工程地点在居民区

特殊条款：鉴于工程地点位于居民区，乙方在施工过程中应采取有效措施，确保施工噪音和扬尘对周边居民生活的影响降到最低。

补充条款：

1.施工时间：乙方应合理安排施工时间，避免在夜间和早晨进行噪音较大的施工活动。

2.环保措施：乙方必须采取有效的环保措施，如设置围挡、定期洒水降尘等，减少对居民的影响。

场合二：工程涉及特殊季节施工

特殊条款：如工程期间遇到雨季或极端天气，乙方应制定相应的施工方案，确保工程质量和安全。

补充条款：

1.应急预案：乙方需制定雨季和极端天气的应急预案，包括施工进度调整、材料保管等措施。

附件清单：

1.施工图纸：这是咱们施工的重要依据，得有。

2.技术规范：为了保证工程质量，这些技术要求得严格遵守。

3.工程量清单：这个清单详细列出了工程的每一项工作，方便咱们核算工程量。

特殊场合附件：

环保措施方案：针对居民区的施工，我们需要一个详细的环保措施方案。

应急预案：遇到特殊季节，这个预案能帮我们应对突发情况。

对于居民区施工：

4.社区沟通：乙方需定期与社区居民沟通，及时解决居