水电系统安装与大卖场施工服务协议版B版.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

水电系统安装与大卖场施工服务协议版B版

本合同目录一览

第一条合同主体与定义

1.1甲方名称与地址

1.2乙方名称与地址

1.3合同术语定义

第二条服务范围与内容

2.1水电系统安装服务

2.2大卖场施工服务

2.3服务时间与进度安排

第三条服务质量与标准

3.1水电系统安装质量标准

3.2大卖场施工质量标准

3.3验收与整改

第四条合同价格与支付方式

4.1合同总价

4.2支付条款

4.3发票开具与报销

第五条工期与延误

5.1合同约定工期

5.2乙方原因导致的工期延误

5.3甲方原因导致的工期延误

第六条保密条款

6.1保密内容

6.2保密期限

6.3违约责任

第七条违约责任与赔偿

7.1乙方违约责任

7.2甲方违约责任

7.3赔偿金额与方式

第八条不可抗力

8.1不可抗力事件

8.2不可抗力导致的合同变更或解除

8.3不可抗力后的义务与责任

第九条争议解决

9.1争议解决方式

9.2诉讼管辖法院

9.3仲裁委员会

第十条合同的变更与解除

10.1合同变更条件

10.2合同解除条件

10.3变更与解除的程序

第十一条附则

11.1合同的生效条件

11.2合同的终止条件

11.3合同的继承与转让

第十二条甲方义务与责任

12.1提供施工场地与条件

12.2支付合同价款

12.3协助乙方施工

第十三条乙方义务与责任

13.1按时按质完成施工

13.2保证施工安全

13.3保护甲方商业秘密

第十四条其他条款

14.1合同的书面形式

14.2合同的修改与补充

14.3附件与附录

第一部分：合同如下：

第一条合同主体与定义

1.1甲方名称与地址

甲方全称：（填写甲方全称），地址：（填写甲方地址）。

1.2乙方名称与地址

乙方全称：（填写乙方全称），地址：（填写乙方地址）。

1.3合同术语定义

（此处列举合同中使用的专业术语及其定义，例如：水电系统安装、大卖场施工等）

第二条服务范围与内容

2.1水电系统安装服务

乙方负责甲方项目的水电系统安装，包括但不限于：（列举具体的服务内容，如水电管道铺设、设备安装、调试等）。

2.2大卖场施工服务

乙方负责甲方大卖场的施工，包括但不限于：（列举具体的施工内容，如实体店内部装修、货架摆放、照明系统安装等）。

2.3服务时间与进度安排

双方约定service_start_time为服务开始时间，service_end_time为服务结束时间。乙方应按照项目进度计划，确保服务在约定时间内完成。具体进度安排见附件（如有）。

第三条服务质量与标准

3.1水电系统安装质量标准

水电系统安装应符合国家相关法律法规、行业标准及甲方要求。具体质量标准见附件（如有）。

3.2大卖场施工质量标准

大卖场施工应符合国家相关法律法规、行业标准及甲方要求。具体质量标准见附件（如有）。

3.3验收与整改

（此处描述验收程序、验收标准及整改流程）

第四条合同价格与支付方式

4.1合同总价

双方约定合同总价为total_price元（大写：人民币total_price元整）。

4.2支付条款

甲方应按照乙方提交的项目进度报告，分期支付合同价款。具体支付条款见附件（如有）。

4.3发票开具与报销

乙方应按照甲方要求，开具正规发票。甲方应在收到发票后按约定时间报销。

第五条工期与延误

5.1合同约定工期

双方约定project_start_time为项目开始时间，project_end_time为项目结束时间。乙方应确保项目在约定时间内完成。

5.2乙方原因导致的工期延误

由于乙方原因导致工期延误的，乙方应按照延误天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：delay_penalty_rate元/天。

5.3甲方原因导致的工期延误

由于甲方原因导致工期延误的，甲方应按照延误天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：delay_penalty_rate元/天。

第六条保密条款

6.1保密内容

（此处列举双方需保密的信息，如商业秘密、技术资料等）

6.2保密期限

双方对保密信息的保密期限为：保密期限年。

6.3违约责任

如有违反保密条款的行为，违约方应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。具体赔偿金额和方式双方另行约定。

第八条不可抗力

8.1不可抗力事件

不可抗力事件包括但不限于：自然灾害（如地震、洪水等）、社会事件（如战争、