- 1、本文档共55页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER
20XX
专业合同封面
COUNTRACTCOVER
甲方:XXX
乙方:XXX
PERSONAL
RESUME
RESUME
壁画施工合同的工期延误处理方式
本合同目录一览
1.定义与解释
1.1工期延误的定义
1.2工期延误的原因
1.3工期延误的分类
2.工期延误的确认
2.1逾期通知
2.2确认程序
2.3确认期限
3.工期延误的处理程序
3.1立即报告
3.2延期申请
3.3延期审批
3.4延期通知
4.工期延误的责任划分
4.1施工方责任
4.2业主方责任
4.3第三方责任
5.工期延误的处理方式
5.1延期赔偿
5.2工期补偿
5.3工期调整
5.4工期缩短
6.工期延误的赔偿计算
6.1赔偿金额
6.2赔偿期限
6.3赔偿方式
7.工期延误的记录与报告
7.1记录要求
7.2报告要求
7.3报告提交
8.工期延误的解决途径
8.1内部协商
8.2仲裁
8.3法律诉讼
9.工期延误的合同变更
9.1变更申请
9.2变更审批
9.3变更通知
10.工期延误的合同解除
10.1解除条件
10.2解除程序
10.3解除通知
11.工期延误的争议解决
11.1争议解决方式
11.2争议解决机构
11.3争议解决程序
12.工期延误的合同终止
12.1终止条件
12.2终止程序
12.3终止通知
13.工期延误的合同补充
13.1补充内容
13.2补充程序
13.3补充通知
14.其他条款
14.1保密条款
14.2适用法律
14.3争议解决地点
14.4合同生效日期
第一部分:合同如下:
1.定义与解释
1.1工期延误的定义
工期延误是指由于施工方或业主方的原因,导致合同约定的工期无法按期完成的情况。
1.2工期延误的原因
(1)施工方原因:施工组织不当、施工进度缓慢、施工质量不合格等;
(2)业主方原因:设计变更、材料供应延误、场地条件不符合要求等;
(3)不可抗力:自然灾害、政府行为、政策调整等。
1.3工期延误的分类
(1)部分延误:工期延误部分不超过合同工期总量的10%;
(2)严重延误:工期延误部分超过合同工期总量的10%,但不超过30%;
(3)重大延误:工期延误部分超过合同工期总量的30%。
2.工期延误的确认
2.1逾期通知
施工方或业主方发现工期延误时,应在发现之日起3日内向对方发出书面逾期通知。
2.2确认程序
收到逾期通知后,对方应在收到通知之日起5日内进行确认,并在确认后3日内回复书面确认意见。
2.3确认期限
工期延误的确认期限为合同工期总量的10%以内,自合同签订之日起计算。
3.工期延误的处理程序
3.1立即报告
施工方或业主方发现工期延误时,应立即向对方报告,并采取有效措施加快施工进度。
3.2延期申请
施工方或业主方认为工期延误是由于对方原因造成的,应在发现之日起7日内向对方提出延期申请。
3.3延期审批
对方收到延期申请后,应在收到申请之日起5日内进行审批,并回复书面审批意见。
3.4延期通知
经审批同意的延期,双方应在审批通过之日起3日内发出书面延期通知。
4.工期延误的责任划分
4.1施工方责任
施工方因自身原因导致工期延误的,应承担相应的责任,包括但不限于:
(1)赔偿业主方因工期延误造成的损失;
(2)延长工期;
(3)支付违约金。
4.2业主方责任
业主方因自身原因导致工期延误的,应承担相应的责任,包括但不限于:
(1)赔偿施工方因工期延误造成的损失;
(2)延长工期;
(3)支付违约金。
4.3第三方责任
因第三方原因导致工期延误的,双方应根据实际情况承担相应的责任。
5.工期延误的处理方式
5.1延期赔偿
施工方或业主方因工期延误造成损失的,应按合同约定支付赔偿金。
5.2工期补偿
因工期延误,双方可协商确定工期补偿方案。
5.3工期调整
经双方协商一致,可对合同工期进行调整。
5.4工期缩短
施工方在保证工程质量的前提下,可采取缩短工期的措施。
6.工期延误的记录与报告
6.1记录要求
双方应详细记录工期延误的原因、处理过程及结果。
6.2报告要求
双方应在每月底前向对方提交工期延误的书面报告。
6.3报告提交
报告应通过书面形式提交,并加盖双方公章。
8.工期延误的解决途径
8.1内部协商
双方在发现工期延误后,应通过内部协商解决,协商内容包括但不限于工期调整、损失赔偿等。
8.2仲裁
如双方内部协商未能达成一致,可约定将争议提交至双方认可的仲裁机构进行仲裁。
8.3争议解决机构
仲裁机构应具有相关领域的专业知识和经验,能够公
文档评论(0)