工程总包合同中的2024索赔规定.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

工程总包合同中的2024索赔规定

本合同目录一览

1.工程总包合同的定义与范围

1.1合同的定义

1.2合同的范围

2.索赔的条件与程序

2.1索赔的条件

2.2索赔的程序

3.索赔的时效与期限

3.1索赔的时效

3.2索赔的期限

4.索赔的金额与计算方法

4.1索赔的金额

4.2索赔的计算方法

5.索赔的证据与文件

5.1索赔的证据

5.2索赔的文件

6.索赔的协商与调解

6.1索赔的协商

6.2索赔的调解

7.索赔的仲裁与诉讼

7.1索赔的仲裁

7.2索赔的诉讼

8.索赔的责任与义务

8.1索赔的责任

8.2索赔的义务

9.索赔的管理与监督

9.1索赔的管理

9.2索赔的监督

10.索赔的后果与处理

10.1索赔的后果

10.2索赔的处理

11.索赔的合同条款与变更

11.1索赔的合同条款

11.2索赔的合同变更

12.索赔的双方权利与义务

12.1索赔的权利

12.2索赔的义务

13.索赔的违约责任与赔偿

13.1索赔的违约责任

13.2索赔的赔偿

14.索赔的终止与解除

14.1索赔的终止

14.2索赔的解除

第一部分：合同如下：

1.工程总包合同的定义与范围

1.1合同的定义

1.2合同的范围

本合同范围包括但不限于：工程设计、工程施工、设备采购、材料供应、工程监理、工程验收、工程保修等与工程相关的所有工作。

2.索赔的条件与程序

2.1索赔的条件

乙方认为自己的合法权益受到损害时，可以向甲方提出索赔，索赔的条件包括但不限于：

（1）因甲方原因导致工程进度、质量、安全等方面发生问题，造成乙方损失的；

（2）甲方未按照约定支付工程价款，造成乙方损失的；

（3）甲方违反合同约定，导致乙方无法按照约定完成工程，造成乙方损失的；

（4）其他根据法律法规、合同约定乙方可以索赔的情况。

2.2索赔的程序

（1）乙方应当在知道或者应当知道索赔事件发生之日起28日内，向甲方提交书面的索赔通知，并说明索赔事由；

（2）甲方收到乙方索赔通知后，应当在28日内对索赔事项进行核实，并给予答复；

（3）如果甲方对乙方索赔事项有异议，甲方应当在28

日内向乙方提出书面异议，并说明异议理由；

（4）如果甲方逾期未答复或者答复异议的，乙方有权按照本合同约定，继续要求甲方承担索赔责任。

3.索赔的时效与期限

3.1索赔的时效

乙方提出索赔的时效为自知道或者应当知道索赔事由之日起12个月。

3.2索赔的期限

甲方应当在本合同约定的索赔时效内，对乙方的索赔事项给予答复或者提出异议。

4.索赔的金额与计算方法

4.1索赔的金额

索赔金额的计算方法如下：

（1）直接损失：包括乙方因索赔事件导致的工程进度延误、人员伤亡、设备损坏、材料浪费等实际发生的费用；

（2）间接损失：包括乙方因索赔事件导致的工程利润损失、融资成本增加、信誉损失等合理费用；

（3）乙方因索赔事件发生的合理费用。

4.2索赔的计算方法

索赔金额的计算方法具体包括但不限于：

（1）工程进度延误导致的费用：按照乙方实际延误的天数，乘以工程日进度款的比例计算；

（2）人员伤亡、设备损坏、材料浪费导致的费用：按照实际发生的费用计算；

（3）工程利润损失、融资成本增加、信誉损失等其他合理费用：按照相关行业标准或者乙方实际发生的费用计算。

5.索赔的证据与文件

5.1索赔的证据

（1）索赔事由的相关文件：包括但不限于合同、图纸、工程进度计划、工程变更单、验收报告等；

（2）索赔事件的证明材料：包括但不限于照片、视频、检测报告、医疗证明、设备维修记录等；

（3）其他支持索赔的文件：包括但不限于财务报表、银行凭证、律师函等。

5.2索赔的文件

（1）索赔通知：明确说明索赔事由、索赔金额和索赔期限；

（2）索赔证据清单：列明提交的证据，并说明证据的名称、数量和性质；

（3）索赔报告：详细说明索赔事由、索赔依据、索赔金额计算方法和证据支持等情况。

6.索赔的协商与调解

6.1索赔的协商

双方应当本着平等、自愿、诚信的原则，通过友好协商解决索赔事项。

6.2索赔的调解

如果协商不成，双方同意向甲方所在地的工程造价管理机构申请调解。调解不成的，可以向甲方所在地的仲裁委员会申请仲裁或者向人民法院提起诉讼。

8.索赔的责任与义务

8.1索赔的责任

乙方在提出索赔时，应当保证所提供的证据真实、完整、有效。如果乙方提供虚假证据，甲方有权拒绝索赔要求，并追究乙方