2025通乡公路施工合同.docxVIP

?合同编号：

名称：

地址：

法定代表人：

联系电话：

名称：

地址：

法定代表人：

联系电话：

鉴于甲方为通乡公路的业主，乙方为具备相应资质和能力的施工单位，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公路法》等法律法规的规定，双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，就乙方承建通乡公路施工项目事宜，达成如下协议：

第一条工程概况

1.1工程名称：2025通乡公路施工项目

1.2工程地点：

1.3工程内容：

1.4工程规模：

1.5工程投资估算：

第二条合同价格

2.1乙方承建本工程的合同价为人民币（大写）：元整（小写）：元。

2.2合同价款支付方式及进度：

第三条合同工期

3.1工程开工日期：2025年月日。

3.2工程竣工日期：2025年月日。

第四条乙方义务

4.1乙方应按照合同约定的内容和标准完成工程施工，并保证工程质量符合相关法律法规及行业标准。

4.2乙方应按照合同约定的工期完成工程施工，不得延误。

4.3乙方应遵守国家有关安全生产的法律、法规，确保工程施工安全。

4.4乙方应承担工程施工过程中的环境保护责任，确保工程环保达标。

第五条甲方义务

5.1甲方应按照合同约定支付合同价款。

5.2甲方应协助乙方办理工程施工所需的相关手续。

5.3甲方应提供施工场地，确保乙方顺利施工。

5.4甲方应对乙方施工过程中的问题提供必要的协调和解决。

第六条违约责任

6.1乙方未按照合同约定的内容和标准完成工程施工的，甲方有权要求乙方承担违约责任。

6.2乙方未按照合同约定的工期完成工程施工的，甲方有权要求乙方支付逾期竣工违约金。

6.3甲方未按照合同约定支付合同价款的，乙方有权要求甲方支付违约金。

第七条争议解决

双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第八条其他约定

8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工验收合格且甲方支付完毕合同价款之日终止。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

甲方代表（签名）：

乙方代表（签名）：

签订日期：2025年月日

注意事项及解决办法：

1.合同的签订和履行应遵守法律法规：在签订和履行合双方应确保符合相关法律法规的要求，如《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公路法》等。若发现违反法律法规的行为，应立即采取措施予以纠正。

2.合同的履行期限：乙方应按照合同约定的工期完成工程施工，不得延误。如乙方因特殊情况无法按时完成工程，应及时与甲方沟通，并制定合理的延期计划。

3.工程质量：乙方应保证工程质量符合相关法律法规及行业标准。如工程质量出现问题时，甲方有权要求乙方及时整改，并承担相应责任。

4.合同价款的支付：甲方应按照合同约定支付合同价款。若甲方未按时支付价款，乙方有权要求甲方支付违约金。

5.合同的变更和解除：合同履行过程中，如发生不可抗力等特殊情况，导致合同无法继续履行，双方可协商变更或解除合同。变更或解除合同应遵循法律法规的规定，并办理相关手续。

6.争议解决：双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

法律名词及名词解释：

1.甲方：指合同中的委托方或发包方，本合同中的甲方为通乡公路的业主。

2.乙方：指合同中的受托方或承包方，本合同中的乙方为具备相应资质和能力的施工单位。

3.合同价款：指双方约定的乙方承建工程施工所应支付的金额。

4.工期：指双方约定的工程开工日期至工程竣工日期之间的期限。

5.违约金：指一方未履行合同约定的义务，应支付给另一方的赔偿金。

6.不可抗力：指合同履行过程中发生的无法预见、无法避免且无法克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。

7.法律法规