建设工程施工合同的履行教学教材(2024版).docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

建设工程施工合同的履行教学教材(2024版)

本合同目录一览

1.合同主体及定义

1.1发包人

1.2承包人

1.3教材

1.4施工

1.5履行期限

1.6质量标准

1.7价款

1.8支付方式

1.9违约责任

1.10争议解决

1.11合同解除

1.12保密条款

1.13不可抗力

1.14法律适用及争议解决

第一部分：合同如下：

1.合同主体及定义

1.1发包人

1.1.1

发包人是指根据本合同规定，具有工程项目建设主体资格，负责组织、实施和完成工程建设的法人或其他组织，即建设工程的项目法人。

1.2承包人

1.2.1承包人是指根据本合同规定，具有工程施工主体资格，负责组织、实施和完成工程施工的法人或其他组织，即建设工程的施工单位。

1.3教材

1.3.1教材是指承包人根据发包人的要求，为发包人提供建设工程施工合同的履行教学所需的教材资料，包括但不限于文字、图片、视频等形式的资料。

1.4施工

1.4.1施工是指承包人按照本合同约定的施工图纸、施工方案、施工工艺和施工标准，进行建设工程的施工活动。

1.5履行期限

1.5.1履行期限是指承包人完成本合同约定的工程施工的时间期限，具体按照合同约定的开工日期和竣工日期确定。

1.6质量标准

1.6.1质量标准是指本合同约定的建设工程施工质量应符合的国家标准、行业标准和地方标准，如国家、行业、地方有特殊要求的，还应符合特殊要求的标准。

1.7价款

1.7.1价款是指承包人为履行本合同约定的工程施工义务，应向发包人支付的合同价格，具体金额和支付方式见本合同第七条。

1.8支付方式

1.8.1支付方式是指发包人按照本合同约定的支付条款，向承包人支付价款的方式，包括但不限于预付款、进度付款、验收合格付款和最终付款等。

1.9违约责任

1.9.1违约责任是指发包人和承包人违反本合同的约定，应承担的违约责任，包括但不限于违约金、赔偿损失、工期顺延等。

1.10争议解决

1.10.1争议解决是指发包人和承包人因本合同的履行发生的争议，应按照本合同约定的争议解决方式进行解决，包括但不限于协商、调解、仲裁和诉讼等。

1.11合同解除

1.11.1合同解除是指发包人和承包人在本合同约定的解除条件满足时，依法解除合同的行为。

1.12保密条款

1.12.1保密条款是指发包人和承包人依据本合同约定，对合同履行过程中获悉的对方商业秘密、技术秘密、运营秘密等信息的保密义务和保密期限等事项。

1.13不可抗力

1.13.1不可抗力是指合同履行过程中，因不可预见、不可避免和不能克服的客观情况，导致合同无法履行或者履行费用过大的情况，包括但不限于自然灾害、社会事件等。

1.14法律适用及争议解决

1.14.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律，除非发包人和承包人另有约定。如发生争议，双方应协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。

2.教材的提供

2.1教材的提供

2.1.1承包人应在合同约定的时间内，向发包人提供教材，教材应满足发包人教育教学需求，并符合本合同约定的质量标准。

2.1.2教材的提供应分为多个阶段，每个阶段的提供时间和数量由双方协商确定。

2.2教材的验收

2.2.1发包人应在收到教材后的一定期限内，对教材进行验收，并将验收结果通知承包人。

2.2.2发包人验收教材时，有权要求承包人提供教材的详细资料和技术支持。

2.3教材的修改和完善

2.3.1承包人应根据发包人的要求，对教材进行修改和完善，以满足发包人的教育教学需求。

2.3.2教材的修改和完善应按照双方协商确定的时间节点和质量要求完成。

3.施工的实施

3.1施工计划

3.1.1承包人应根据教材内容和施工图纸，制定详细的施工计划，并提交发包人审批。

3.1.2发包人应在收到施工计划后的一定期限内，对施工计划进行审批，并将审批结果通知承包人。

3.2施工进度

3.2.1承包人应按照批准的施工计划进行施工，并确保施工进度符合合同约定的时间要求。

3.2.2承包人应定期向发包人报告施工进度，报告应包括已完成的工程量、工程质量、存在的问题及解决措施等。

3.3施工质量

3.3.1承包人应按照本合同约定的质量标准进行施工，确保工程质量符合相关法律法规和标准要求。

3.3.2发包人应按照本合同约定的质量标准对施工过程和工程成果进行监督检查，确保工程质量符合要求。

4.