2025公路、道路施工合同范文.docxVIP

?合同编号：

合同各方：

甲方：（全称）

乙方：（全称）

一、工程概况

1.1工程名称：

1.2工程地点：

1.3工程内容：

1.4工程规模：

1.5工程质量标准：

1.6工程总价：

二、乙方的义务和责任

2.1乙方应按照甲方的要求，完成项目的施工任务，并保证工程质量符合本合同约定的质量标准。

2.2乙方应按照约定的工期完成施工，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。

2.3乙方应按照约定的价格履行合同，如因乙方原因导致合同价款变化，乙方应承担相应的责任。

2.4乙方应按照约定的方式进行施工，并保证施工安全。

2.5乙方应按照甲方的要求，提供与工程相关的资料、文件等。

三、甲方的义务和责任

3.1甲方应按照约定向乙方支付合同价款。

3.2甲方应按照约定提供施工场地、施工条件等，确保乙方正常进行施工。

3.3甲方应按照约定提供与工程相关的资料、文件等。

3.4甲方应按照约定对乙方施工的质量、进度、安全等进行监督和管理。

四、合同价款及支付

4.1合同价款为：元（大写：元整）。

4.2甲方应按照约定的付款节点和付款比例向乙方支付合同价款。

4.3乙方完成施工并经甲方验收合格后，甲方应向乙方支付合同价款。

五、工期

5.1合同约定的工期为：。

5.2乙方如因原因导致工期延误，应承担相应的违约责任。

六、质量保证

6.1乙方应保证施工质量符合本合同约定的质量标准。

6.2工程验收合格后，乙方应按约定提供质保书。

七、违约责任

7.1乙方如未按照约定完成施工任务，或施工质量不符合约定质量标准，甲方有权要求乙方承担违约责任。

7.2甲方如未按照约定支付合同价款，乙方有权要求甲方承担违约责任。

八、争议解决

8.1对于因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决。

8.2如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

九、其他

9.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲、乙双方各执一份。

9.2本合同未尽事宜，可另行协商补充。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

签订日期：

注意事项及解决办法：

1.合同的签订和履行应遵守国家的法律法规，双方应确保合同内容的合法性。

解决办法：双方应咨询法律专业人士，确保合同内容符合相关法律法规的要求。

2.合同价款的支付和收取应符合国家财政、税收的规定。

解决办法：双方应遵守国家财政、税收政策，通过合法途径进行合同价款的支付和收取。

3.双方应按照合同约定履行各自的义务，不得擅自变更或解除合同。

解决办法：如有变更或解除合同的需要，双方应协商一致，并签订书面协议。

4.双方应保证提供的工程质量和进度，如发生违约行为，应承担相应的违约责任。

解决办法：双方应严格按照合同约定的质量标准和工期要求履行合同，如发生违约行为，应根据合同约定承担相应的违约责任。

5.合同履行过程中如发生争议，双方应通过友好协商解决，如协商不成，可依法向人民法院提起诉讼。

解决办法：双方应积极沟通，寻求共识，通过友好协商解决合同履行过程中的争议。如协商不成，可依法向人民法院提起诉讼。

法律名词及名词解释：

1.甲方：指合同中承担发包人义务的一方。

解释：甲方为本合同的委托方，负责委托乙方进行工程的设计、采购、施工等工作。

2.乙方：指合同中承担承包人义务的一方。

解释：乙方为本合同的受托方，负责按照甲方的要求完成工程的设计、采购、施工等工作。

3.合同价款：指双方约定的工程总价。

解释：合同价款为本合同约定的工程总价，包括工程设计费、材料费、施工费等。

4.工期：指双方约定的工程完成时间。

解释：工期为本合同约定的工程完成的时间，包括工程的设计、采购、施工等环节。

5.质量标准：指双方约定的工程质量要求。

解释：质量标准为本合同约定的工程质量要求，包括工程的设计、采购、施工等环节。

6.违约责任：指一方未履行合同义务时应承担的法律责任。

解释：违约责任为一方未按照合同约定履行义务时，应承担的法律责任，包括支付违约金、赔偿损失等。

7.争议解决：指合同履行过程中发生争议时，双方采取的解决方式。

解释：争议解决为合同履行过程中发生争议时，双方采取的解决方式，包括友好协商、调解、诉讼等。

应用场合：

1.适用于公路、道路的