住宅建造承包合同6篇.docx

住宅建造承包合同6篇

篇1

#甲方（发包方）：

姓名：

地址：

联系方式：

#乙方（承包方）：

姓名：

地址：

联系方式：

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就乙方承包甲方住宅建造工程事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程地点：_________。

2.工程规模：_________。

3.工程结构：_________。

4.工程预算：_________。

二、承包方式

1.乙方采用_________方式承包该住宅建造工程。

2.乙方需自行负责工程的全部或部分设计工作，并依照甲方的要求进行建造施工。

3.乙方在施工过程中应严格遵守相关法律法规和安全标准，确保工程质量符合相关要求。

三、合同价款与支付方式

1.本工程合同价款为人民币_________元，大写_________元整。具体支付方式和时间如下：

-合同签订后，甲方支付乙方工程款的_________%，作为预付款。

-工程进度过半时，甲方支付乙方工程款的_________%。

-工程竣工验收合格后，甲方支付乙方剩余的_________%。

2.乙方在收取款项时，应向甲方提供合法有效的发票或收据。

3.若因甲方原因导致工程中途停工或无法按时支付款项，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。

四、工期与质量保证

1.本工程合同工期为_________天，自_________年_________月_________日开始施工，至_________年_________月_________日竣工验收。

2.乙方应确保工程质量符合相关标准，并按时交付验收合格的住宅。若因乙方原因导致工期延误或质量问题，乙方应承担相应的违约责任。

3.甲方有权对工程质量进行监督，并提出合理的建议和意见。乙方应积极配合甲方进行质量监督工作。

五、违约责任

1.若甲方违反合同约定，未按时支付款项或提出不合理的要求，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。违约责任包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。

2.若乙方违反合同约定，未按时完成工程或存在质量问题，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。违约责任包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。同时，甲方有权要求乙方对不合格部分进行整改或拆除重建。

3.双方均应对各自的行为负责，并确保在合同履行过程中遵守相关法律法规和诚信原则。如一方违约导致另一方遭受损失，违约方应赔偿因此造成的损失。

六、争议解决方式

1.本合同的履行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应积极配合法院的调查取证工作，并按照法院的要求提供相关证据材料。法院作出的判决结果对双方均具有法律效力。

2.在争议解决期间，双方应继续履行合同中未发生争议的其他部分。如因争议导致合同无法按时履行或无法完全履行，双方应协商解决方案或签订补充协议来弥补损失。

3.争议解决过程中产生的诉讼费用、保全费用等合理费用由败诉方承担。如双方均有责任，则应根据责任大小分担相关费用。同时，双方应共同承担因争议导致的其他额外损失。

4.争议解决过程中应注意保护第三方的合法权益，避免对他人造成不必要的损失或损害。如有需要，双方可协商采取必要的保密措施来保护第三方的合法权益。

5.如因不可抗力导致合同无法按时履行或无法完全履行，双方应协商解决方案或签订补充协议来弥补损失。不可抗力包括但不限于自然灾害、政府政策调整、社会突发事件等不可预见且无法避免的事件。在不可抗力事件发生后，双方应及时沟通并共同应对由此带来的挑战。

篇2

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方承包甲方住宅建造工程事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程内容：_________

4.工程造价：_________

二、承包方式

1.乙方采用包工包料方式承包甲方住宅建造工程。

2.乙方负责提供建造所需的全部材料和设备，并承担施工过程中的全部费用。

3.乙方应确保所提供材料和设备的品质和安全性，并承担相应的质量保证责任。

三、