地基处理分包合同样本2024年.docx

?地基处理分包合同样本2024年

合同编号：__________

甲方（总包方）：__________

乙方（分包方）：__________

第一条工程概况

1.1工程名称：__________

1.2工程地点：__________

1.3工程内容：__________

1.4工程面积：__________

1.5工程预算：__________

第二条分包内容

2.1乙方承担的地基处理工作内容为：__________

2.2乙方应按照甲方的要求，完成分包范围内的全部工作，并保证工程质量符合国家相关标准和甲方要求。

第三条合同价格

3.1本合同总价款为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。

3.2乙方报价应包含完成本合同项下所有工作内容所需的全部费用，包括但不限于人工费、材料费、设备使用费、管理费、利润等。

3.3乙方报价一经确定，除非经甲方书面同意，否则不得调整。

第四条工期

4.1乙方应在合同签订后____日内完成分包范围内的全部工作。

4.2乙方应按照甲方提供的施工计划进行施工，如有变更，乙方应及时与甲方沟通协商，确保工程顺利进行。

第五条质量要求

5.1乙方应保证分包范围内的工程质量符合国家相关标准和甲方要求。

5.2乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术规范及质量要求进行施工，并接受甲方及监理单位的监督、检查。

第六条安全生产

6.1乙方应严格遵守国家有关安全生产的法律、法规，确保施工过程中的人身安全和财产安全。

6.2乙方应建立健全安全生产责任制，对施工人员进行安全生产教育和培训，提高施工人员的安全意识。

第七条付款

7.1甲方应在合同签订后____日内，按照合同总价款的____%支付乙方预付款。

7.2乙方完成合同约定的工作内容后，甲方应在验收合格后____日内支付剩余款项。

第八条违约责任

8.1若乙方未能按照合同约定完成工作内容，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为合同总价款的____%。

8.2若甲方未能按照合同约定支付款项，乙方有权要求甲方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的____%。

第九条争议解决

9.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。

第十条其他约定

10.1本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为____年。

10.2本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

10.3本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方（总包方）：__________

乙方（分包方）：__________

签订日期：__________

甲方（总包方）签字：__________乙方（分包方）签字：__________

甲方（总包方）盖章：__________乙方（分包方）盖章：__________

签订日期：__________

注意事项：

1.明确合同主体：合同中应详细填写甲乙双方的法定名称、地址、联系方式等信息，确保合同主体明确。

2.详细描述工程内容：合同中应详细列出乙方需要完成的地基处理工作内容，包括工程量、质量标准等，以免日后发生争议。

3.合同价格与付款方式：合同中应明确总价款、预付款比例、进度付款节点及验收付款等细节，保障双方的权益。

4.工期与质量要求：合同中应明确约定工期和工程质量要求，包括验收标准，确保工程按时按质完成。

5.安全生产责任：合同中应强调乙方需遵守安全生产法律法规，明确双方在安全生产方面的责任。

6.违约责任：合同中应明确双方在违约情况下的责任和违约金计算方式，以便在发生违约时能够有据可依。

解决办法：

1.协商解决：合同执行过程中出现问题，双方应通过友好协商的方式解决。

2.补充协议：如合同中有未尽事宜，双方可以签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

3.争议解决：如协商不成，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。

关键词语的法律名词解释：

1.合同主体：合同当事人，即甲乙双方，是合同权利义务的承担者。

2.预付款：甲方在合同签订后，按照约定比例支付给乙方的部分款项，用于乙方开展合同工作。

3.违约金：违约方因违反合同约定而应向守约方支付的赔偿金，用于弥补守约方的损失。

4.滞纳金：逾期未支付款项的违约方应向守约方支付的赔偿金，通常按照逾期金额的一定比例计算。

5.补充协议：双方在合同执行过程中，对合同内容进行补充或修改的书面协议。

6.争议解决：双方在合同执行过程中发生的纠纷，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式予以解决的过程。

特殊应用场合及补充条款：

1.场合：重大节日或庆典期间施工

补充条款：考虑到施工可能会对周围环境及活动造成影响，双方同意在此期间采取必要的降噪、防尘措施，并确保施工时间避开活动高峰时段。如因此产生额外费用，双方可协商确定合理的费用分摊方