原创力文档- 1、本文档共16页，可阅读全部内容。
- 2、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 6、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME
甲方：XXX
乙方：XXX
20XX
COUNTRACTCOVER
专业合同封面
RESUME
PERSONAL
土方工程合作的协议书2024年通用
本合同目录一览
第一条合同主体及定义
1.1甲方名称及住所
1.2乙方名称及住所
1.3土方工程定义
第二条合作内容
2.1合作范围
2.2合作期限
2.3工程质量标准
第三条工程量及价款
3.1工程量计算方式
3.2工程单价
3.3价款支付方式及时间
第四条工程进度及工期
4.1工程进度计划
4.2工期延误责任
4.3提前完成奖励
第五条甲乙双方的责任和义务
5.1甲方责任
5.2乙方责任
5.3双方共同责任
第六条保密条款
6.1保密信息范围
6.2保密期限
6.3泄露保密信息的责任
第七条违约责任
7.1甲方违约责任
7.2乙方违约责任
7.3违约赔偿金额及方式
第八条争议解决
8.1争议解决方式
8.2仲裁地点及机构
8.3诉讼地点及法院
第九条合同的变更、解除和终止
9.1合同变更条件
9.2合同解除条件
9.3合同终止条件
第十条合同的生效、修改和补充
10.1合同生效条件
10.2合同修改条件
10.3合同补充条件
第十一条不可抗力
11.1不可抗力事件的认定
11.2不可抗力事件的应对措施
11.3不可抗力事件的免责
第十二条税款及费用
12.1税款承担
12.2甲方承担的费用
12.3乙方承担的费用
第十三条甲方指定的分包商
13.1分包商的认定
13.2分包商的责任和义务
13.3分包商的违约处理
第十四条其他条款
14.1合同的解释权
14.2合同的适用法律
14.3合同的修订日期
第一部分：合同如下：
第一条合同主体及定义
1.1甲方名称及住所
甲方全称为：×××公司，住所地为：××省××市××区××路××号。
1.2乙方名称及住所
乙方全称为：×××公司，住所地为：××省××市××区××路××号。
1.3土方工程定义
土方工程是指：根据工程设计要求，对土地进行开挖、运输、回填、压实等作业，以满足建筑工程需要的一系列工程活动。
第二条合作内容
2.1合作范围
合作范围包括：土方开挖、运输、回填、压实等作业，以及与此相关的工程辅助工作。
2.2合作期限
合作期限为：自合同签订之日起至土方工程全部完成之日止。
2.3工程质量标准
工程质量标准按照：《建筑工程土方工程质量验收标准》（GB502022018）执行。
第三条工程量及价款
3.1工程量计算方式
工程量计算方式为：按照甲方提供的设计图纸和工程量清单进行计算。
3.2工程单价
工程单价为：人民币××元/立方米。
3.3价款支付方式及时间
价款支付方式为：按工程进度分阶段支付。具体支付时间如下：
（1）合同签订后七个工作日内，支付合同总额的30%；
（2）工程进度达到20%时，支付合同总额的30%；
（3）工程进度达到50%时，支付合同总额的20%；
（4）工程进度达到80%时，支付合同总额的10%；
（5）工程完成后七个工作日内，支付剩余的10%。
第四条工程进度及工期
4.1工程进度计划
工程进度计划由甲方制定，并通知乙方。乙方应按照进度计划完成相应工程。
4.2工期延误责任
如乙方原因导致工期延误，应向甲方支付违约金，违约金为合同总额的0.5%。
4.3提前完成奖励
如乙方提前完成工程，甲方给予乙方提前完成奖励，奖励金额为合同总额的5%。
第五条甲乙双方的责任和义务
5.1甲方责任
（1）提供合法的土地使用权；
（2）提供工程设计图纸和工程量清单；
（3）按时支付工程价款；
（4）协助乙方办理相关手续。
5.2乙方责任
（1）按照设计图纸和工程量清单进行施工；
（2）保证工程质量符合标准；
（3）按时完成工程；
（4）协助甲方办理相关手续。
5.3双方共同责任
（1）共同维护工程现场的安全；
（2）共同处理工程过程中的问题；
（3）共同承担不可抗力事件带来的风险。
第六条保密条款
6.1保密信息范围
保密信息范围包括：合同内容、工程设计图纸、技术资料等。
6.2保密期限
保密期限为：自合同签订之日起至土方工程全部完成之日止。
6.3泄露保密信息的责任
如乙方泄露保密信息，应向甲方支付违约金，违约金为合同总额的10%。
第八条争议解决
8.1争议解决方式
（1）向甲方所在地的人民法院提起诉讼；
（2）向乙方所在地的人民法院提起诉讼；
（3）提交×××仲裁委员会仲裁。
8.2仲裁地点及机构
如选择仲裁解决争议，仲裁地点为：××
文档评论（0）