园林绿化工程施工合同书2024年度通用版.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

园林绿化工程施工合同书2024年度通用版

本合同目录一览

1.工程概况

1.1工程名称

1.2工程地点

1.3工程规模

1.4工程内容

2.合同主体

2.1发包人

2.2承包人

3.合同价格

3.1合同总价

3.2价格调整

3.3支付方式

4.工程期限

4.1开工日期

4.2竣工日期

4.3延期竣工

5.工程质量

5.1质量标准

5.2质量保证

5.3质量争议处理

6.材料与设备

6.1材料供应

6.2设备供应

6.3材料设备验收

7.施工组织与管理

7.1施工组织设计

7.2施工现场管理

7.3安全生产管理

8.变更与解除

8.1工程变更

8.2合同解除

9.违约责任

9.1发包人违约

9.2承包人违约

10.争议解决

10.1协商解决

10.2调解解决

10.3仲裁解决

10.4诉讼解决

11.合同的生效、变更与终止

11.1合同生效

11.2合同变更

11.3合同终止

12.其他条款

12.1保密条款

12.2广告宣传

12.3知识产权保护

12.4不可抗力

13.合同的附件

13.1附件一：工程设计文件

13.2附件二：材料设备清单

13.3附件三：施工组织设计

13.4附件四：合同价款明细表

14.合同的签订日期与地点

14.1签订日期

14.2签订地点

第一部分：合同如下：

第一条工程概况

1.1工程名称：根据双方协商确定的工程名称。

1.2工程地点：具体到街道和门牌号码的工程所在地。

1.3工程规模：包括绿化面积、植树数量、景观小品等具体规模。

1.4工程内容：具体包括绿化种植、景观建设、配套设施等工程内容。

第二条合同主体

2.1发包人：指合同约定的有权发包的当事人，具体名称和联系方式。

2.2承包人：指合同约定的有权承包的法人或其他组织，具体名称和联系方式。

第三条合同价格

3.1合同总价：双方约定的工程总价，以货币形式表示。

3.2价格调整：因市场行情变化等原因导致价格变动的，双方协商确定调整方式。

3.3支付方式：双方约定的支付工程款项的方式，如进度付款、验收合格后付款等。

第四条工程期限

4.1开工日期：双方约定的工程开始施工的日期。

4.2竣工日期：双方约定的工程完成的日期。

4.3延期竣工：因特殊情况导致工程无法按期完成的，双方协商确定延期竣工的时间和责任。

第五条工程质量

5.1质量标准：按照国家相关标准和行业规范，具体明确工程的质量要求。

5.2质量保证：承包人应保证工程质量，如出现质量问题，承担相应的修复和赔偿责任。

5.3质量争议处理：双方对于工程质量有争议的，应按约定或者国家相关法律法规的规定处理。

第六条材料与设备

6.1材料供应：发包人负责供应的工程所需材料，应符合设计和质量要求。

6.2设备供应：发包人负责供应的工程所需设备，应符合设计和质量要求。

6.3材料设备验收：双方共同对供应的材料和设备进行验收，确保符合要求。

第七条施工组织与管理

7.1施工组织设计：承包人应按照工程特点和施工要求，编制施工组织设计。

7.2施工现场管理：承包人应做好施工现场的管理工作，确保施工秩序和安全生产。

7.3安全生产管理：承包人应严格按照国家安全生产法律法规和行业标准，做好安全生产管理各项工作。

第八条变更与解除

8.1工程变更：合同执行过程中，因设计变更、工程量增减等原因导致工程变更的，双方应协商确定变更内容、工程量和价款。

8.2合同解除：合同执行过程中，如发生不可抗力等特殊情况，导致合同无法继续履行的，双方协商解除合同，并按照约定处理后续事项。

第九条违约责任

9.1

发包人违约：发包人未按约定履行合同义务的，应承担违约责任，向承包人支付违约金。

9.2承包人违约：承包人未按约定履行合同义务的，应承担违约责任，向发包人支付违约金。

第十条争议解决

10.1协商解决：合同执行过程中发生争议的，双方应协商解决。

10.2调解解决：协商解决不成的情况下，双方可以请求第三方进行调解。

10.3仲裁解决：调解不成的情况下，双方同意将争议提交仲裁机构进行仲裁。

10.4诉讼解决：仲裁不成的情况下，双方可以将争议提交人民法院诉讼解决。

第十一条合同的生效、变更与终止

11.1合同生效：合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

11.2合同变更：合同执行过程中，双方可以书面形式变更合同内容。