工程施工合同纠纷和解协议书2024年版5篇.docxVIP

工程施工合同纠纷和解协议书2024年版5篇

篇1

甲方（发包方）：_________，地址：_________，联系方式：_________。

乙方（承包方）：_________，地址：_________，联系方式：_________。

鉴于甲方和乙方在工程施工合同中发生纠纷，为妥善解决该纠纷，双方经过友好协商，达成以下和解协议：

一、纠纷概况

1.纠纷原因：甲方和乙方在履行工程施工合同过程中，因合同条款的理解和执行产生分歧，导致双方产生纠纷。

2.纠纷内容：双方对工程施工合同的履行情况存在争议，具体包括工程款的支付、工期延误、质量问题等方面。

二、双方立场

1.甲方立场：甲方认为自身在合同履行过程中已经尽到了应有的义务，对于乙方的诉求表示理解，并愿意在合法合理的前提下进行协商。

2.乙方立场：乙方认为甲方在合同履行过程中存在违约行为，对甲方的主张表示异议，并希望甲方能够承担相应的法律责任。

三、和解协议

1.工程款的支付：甲方同意在和解协议签订之日起十个工作日内向乙方支付剩余的工程款，乙方收到工程款后需向甲方提供正式的发票。

2.工期延误：甲方同意对乙方因工期延误所造成的损失进行补偿，具体补偿金额由双方协商确定。

3.质量问题：甲方同意对乙方在工程建设过程中存在的质量问题进行修复或者重做，具体修复或者重做方案由双方协商确定。

四、违约责任

1.甲方违约责任：若甲方在和解协议签订后未能按时支付工程款或者未能按照约定对质量问题进行修复或者重做，需承担相应的违约责任，具体违约责任根据双方协商确定。

2.乙方违约责任：若乙方在和解协议签订后未能按照约定履行相应的义务，需承担相应的违约责任，具体违约责任根据双方协商确定。

五、争议解决方式

1.协商和解：双方同意通过友好协商解决纠纷，若协商不成可寻求其他途径解决。

2.仲裁解决：若双方协商不成，可提交至相应的仲裁机构进行仲裁。仲裁裁决具有法律效力，双方需遵守仲裁裁决结果。

3.诉讼解决：若仲裁结果仍无法让双方满意，双方同意通过诉讼途径解决纠纷。诉讼过程中双方需遵守相关法律法规和程序规定。

六、其他条款

1.保密条款：双方同意对和解协议的内容进行保密，不得向无关人员泄露相关信息。

2.适用法律：本协议适用中华人民共和国法律法规。如因本协议引起的争议，双方同意提交给中国法院管辖。本协议共两份，甲乙双方各执一份。本协议自双方签字盖章之日起生效。未尽事宜可另行补充。

篇2

甲方（发包方）：__________

地址：__________

法定代表人：__________

联系方式：__________

乙方（承包方）：__________

地址：__________

法定代表人：__________

联系方式：__________

鉴于甲乙双方因工程施工合同产生纠纷，为妥善解决争议，经双方友好协商，达成如下和解协议：

一、协议背景及目的

双方本着公平、公正、互谅互让的原则，为解决工程施工合同纠纷，达成和解协议。通过友好协商，寻求共同满意的解决方案，降低争议成本，提高解决效率。

二、纠纷概况及事实依据

双方确认本次纠纷涉及工程施工合同的履行问题。甲方认为乙方在合同履行过程中存在工期延误、质量不达标等问题；乙方则认为甲方存在未按约定支付工程款等问题。双方在此对纠纷的事实进行充分沟通和确认，共同寻求解决方案。

三、解决方案及具体措施

1.乙方承认在合同履行过程中存在工期延误问题，同意按照合同约定的工期完成剩余工程，确保工程质量和进度。

2.甲方同意按照合同约定支付乙方剩余工程款，并确保按时支付。对于因甲方原因导致的支付延误，甲方承担相应责任。

3.双方共同确认工程质量标准，加强工程质量监管，确保工程符合相关标准和规范。对于已发现的质量问题，双方应共同协商解决方案。

4.为加强沟通协作，双方确定建立专项工作小组，定期召开会议，及时沟通工程进展和问题解决情况。

5.对于纠纷过程中产生的其他相关问题，双方应友好协商解决，达成补充协议作为本协议附件。

四、违约责任及赔偿

1.若乙方未按照本协议约定完成工程，应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。

2.若甲方未按照本协议约定支付工程款，应承担违约责任，并支付逾期付款利息。

3.双方应共同遵守本协议约定，如违反协议约定，应承担相应的法律责任。

五、争议解决方式及法律适用

如双方在履行本协议过程中发生争议，应首先通过友好协商解