水电承包工程合同书7篇.docx

水电承包工程合同书7篇

篇1

发包方（甲方）：[公司名称]

承包方（乙方）：[公司名称]

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程承包方式：[承包方式]

4.工程范围和内容：[范围和内容]

第二条合同工期

1.本合同工期为[工期]天，从[开工日期]算起。

2.在施工过程中，如遇下列情况，需顺延工期：

（1）因发包方原因影响开工。

（2）不可抗力。

（3）发包方同意顺延工期的其他情况。

第三条工程价款及支付方式

1.本工程采用[计价方式]计价方式，单价为[单价]元/平方米。

2.工程竣工验收合格后，乙方提交结算报告和结算资料，甲方在收到结算报告和结算资料后XX天内审核并签署意见。甲方在审核过程中，如认为结算报告和结算资料中有不合理或错误之处，有权要求乙方予以调整。

3.乙方结算报告和结算资料中无不合理或错误之处，甲方在XX天内将结算报告和结算资料审核完毕，并在审核通过后XX天内将工程款支付至合同总金额的XX%。剩余XX%的工程款作为质量保证金，在竣工验收合格后XX个月内支付。

4.甲方在支付工程款时，有权对支付金额和支付时间提出合理的调整意见。乙方对此不得有任何异议。

第四条双方职责

1.甲方职责：

（1）负责办理项目相关手续，协调各方面的关系。

（2）负责监督检查工程质量、进度和安全文明施工等方面的工作。

（3）负责及时支付工程进度款和结算款。

（4）负责提供必要的设计图纸和技术支持。

2.乙方职责：

（1）按照合同约定完成施工任务，确保工程质量、进度和安全文明施工等方面符合要求。

（2）负责施工过程中的各种机械设备的维护和保养工作。

（3）负责及时提交结算报告和结算资料。

（4）负责积极配合甲方的监督检查工作。

第五条违约责任

1.甲方违约责任：

（1）甲方未能按时支付工程进度款或结算款的，每逾期一天，需向乙方支付违约金XX元。

（2）甲方未能提供必要的设计图纸和技术支持的，乙方有权要求甲方在合理期限内提供，甲方逾期未提供的，视为违约。

2.乙方违约责任：

（1）乙方未能按照合同约定完成施工任务的，每逾期一天，需向甲方支付违约金XX元。

（2）乙方在施工过程中存在质量问题的，甲方有权要求乙方进行整改，整改费用由乙方自行承担。如果质量问题严重影响工程使用的，乙方应当负责返工，并赔偿因此造成的损失。

（3）乙方未能及时提交结算报告和结算资料的，每逾期一天，需向甲方支付违约金XX元。如果因乙方原因导致结算报告和结算资料无法按时提交的，视为违约。

第六条合同争议解决方式

1.本合同在履行过程中发生争议时，双方应本着公平、公正的原则进行协商。协商不成的，可以通过以下途径解决：首先尝试通过友好协商解决；协商不成的，可以向发包方所在地人民法院提起诉讼。

2.在争议解决期间，双方应继续履行合同中未发生争议的其他部分。如果争议影响到合同的正常履行，双方应协商解决方案或采取其他必要措施以确保合同的正常进行。

3.如果因一方原因导致合同无法继续履行或实现合同目的时，违约方应承担相应的违约责任并赔偿因此造成的损失。同时，守约方有权要求违约方在合理期限内履行合同义务或采取其他必要措施以弥补违约行为带来的损失。但守约方不得要求违约方承担超出实际损失部分的费用或要求违约方进行其他不合理的赔偿。

4.在争议解决过程中产生的合理费用（如律师费、仲裁费等）由双方协商承担。如果争议最终通过诉讼解决且判决结果有利于守约方时，判决结果中确定的费用由违约方承担；如果判决结果不利于守约方时，判决结果中确定的费用由双方协商承担；如果判决结果为双方都有责任时，判决结果中确定的费用由双方按责任比例分摊；如果判决结果为无法确定责任归属时，判决结果中确定的费用由双方共同承担。但前述费用中不包括不合理的费用或超出实际损失部分的费用。

篇2

发包方（甲方）：_________

承包方（乙方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合本工程的具体情况，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，签订本合同，共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：_________

2.工