老小区改造施工合同5篇.docxVIP

老小区改造施工合同5篇

篇1

发包方（甲方）：_________

承包方（乙方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就老小区改造施工事项，经协商一致，签订本合同，共同遵守。

一、工程概况

1.工程名称：老小区改造施工

2.工程地点：_________

3.承包方式：_________

4.工程内容：_________

二、合同工期

1.开工日期：_________

2.竣工日期：_________

3.合同工期：_________天

三、合同价款

1.合同总价：_________元（大写：_________）

2.支付方式：银行转账

3.结算方式：按实结算

四、质量标准和保修要求

1.工程质量标准：合格

2.保修要求：保修期一年，自竣工验收合格之日起计算。保修期内发生的问题，乙方应无偿修复。

五、甲方责任

1.甲方负责办理小区改造施工的相关手续，协调施工期间的相关事宜。

2.甲方负责提供施工所需的水源、电源等必要支持。

3.甲方有权对施工质量进行监督，确保施工质量符合标准。

4.甲方需按时支付施工款项，确保施工进度顺利进行。

六、乙方责任

1.乙方需按照合同约定进行施工，确保施工进度和质量。

2.乙方需严格遵守施工安全规定，确保施工现场安全。

3.乙方需及时与甲方沟通，反馈施工进度和问题。

4.乙方需保证使用的材料符合标准，不擅自更改设计方案。

5.乙方需配合甲方进行竣工验收，确保验收合格。

6.乙方需按照合同约定进行保修服务，确保用户权益得到保障。

七、违约责任

1.甲方如未按时支付施工款项或未提供必要支持，需承担相应的违约责任。

2.乙方如未按照合同约定施工或施工质量不符合标准，需承担相应的违约责任。

3.双方如因违约造成对方损失，需承担相应的赔偿责任。

八、争议解决方式

1.双方在履行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。

2.协商不成的，双方可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应积极配合法院的调查取证工作，确保诉讼程序的顺利进行。同时，双方也应尊重法院判决结果，按照判决要求履行相关义务。若一方不履行判决义务，另一方可以向法院申请强制执行。在强制执行过程中，双方应积极配合法院的执行工作，确保执行程序的顺利进行。若强制执行过程中发生争议或问题，双方应及时向执行法官反映情况，通过协商解决或重新审理等方式解决。

篇2

甲方（建设单位）：______________________

乙方（施工单位）：______________________

根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》及其他有关法律法规的规定，为确保老小区改造工程的顺利进行，明确甲乙双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经甲乙双方友好协商，达成以下合同条款，供双方共同遵守。

一、工程概况

1.工程名称：老小区改造工程。

2.工程地点：______________________。

3.工程内容：包括但不限于道路改造、绿化提升、公共设施改造等。

4.工程规模：__________平方米。

二、工程期限

1.工程开工日期：XXXX年XX月XX日。

2.工程竣工日期：XXXX年XX月XX日。如有特殊情况需延长工期，须经甲方同意。

三、工程造价及支付方式

1.工程总造价：人民币______元（大写：______元整）。具体造价根据工程实际量结算。

2.支付方式：甲方按照工程进度支付工程款，工程竣工验收合格后支付至总造价的XX%，剩余XX%作为质保金，一年后无质量问题一次性付清。

四、工程质量及验收

1.乙方应按照国家和地方相关施工规范、标准进行施工，确保工程质量。

2.甲方有权对乙方的施工过程进行监督，确保工程质量和进度。

3.工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收，甲方应当在接到通知后及时组织验收。验收合格后，双方签订验收文件。

4.如工程存在质量问题，乙方应当负责整改，直至验收合格。

五、安全施工

1.乙方应制定严格的安全施工措施，确保施工现场安全。

2.乙方应对施工现场的安全负责，采取必要的安全防护措施，防止事故发生。

3.如因乙方安全措施不当造成事故，乙方应承担全部责任。

六、材料设备供应

1.工程所需材料、设备由乙