建设工程勘察合同范本2024年.docx

?建设工程勘察合同范本2024年

合同编号：__________

第一条项目概况

1.1项目名称：____________________

1.2项目地点：____________________

1.3项目性质：____________________

1.4勘察内容：____________________

第二条勘察依据

2.1甲乙双方签订的《建设工程勘察合同》及附件。

2.2国家及地方现行的法律法规、政策、规范和标准。

2.3项目批准文件、设计任务书、初步设计文件等。

第三条勘察期限

3.1勘察期限为______日历天，自合同签订之日起计算。

3.2如因甲方原因导致勘察期限延误，勘察期限相应顺延。

第四条勘察费用

4.1勘察费用为人民币（大写）：____元整（小写）：￥_____元。

4.2乙方完成勘察任务并提交勘察成果后，甲方按照合同约定的付款方式支付勘察费用。

4.3勘察费用支付方式：

（1）合同签订后，甲方向乙方支付勘察费用总额的_____%作为预付款；

（2）乙方提交勘察成果并经甲方确认后，甲方向乙方支付剩余的勘察费用。

第五条乙方权利和义务

5.1乙方应当按照合同约定的时间、质量、标准完成勘察任务。

5.2乙方应当遵守国家及地方现行的法律法规、政策、规范和标准，确保勘察成果的准确性和可靠性。

5.3乙方应当对勘察成果保密，未经甲方同意不得向第三方泄露。

5.4乙方应当提供勘察过程中所需的设备、仪器、材料等，并确保其符合国家及地方的相关规定。

第六条甲方权利和义务

6.1甲方应当按照合同约定的时间、方式支付勘察费用。

6.2甲方应当为乙方提供勘察所需的资料、场地等条件，协助乙方完成勘察任务。

6.3甲方有权对乙方的勘察成果进行审核，提出修改意见。

6.4甲方应当对乙方提交的勘察成果进行确认，并在确认后按照合同约定支付勘察费用。

第七条违约责任

7.1任何一方违反合同约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应当承担违约责任。

7.2若乙方未能按照合同约定的时间、质量、标准完成勘察任务，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为勘察费用总额的_____%。

7.3若甲方未能按照合同约定支付勘察费用，乙方有权暂停勘察工作，并要求甲方支付逾期付款违约金，违约金为未付款项的_____%。

第八条争议解决

8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。

8.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。

第九条其他约定

9.1合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。

9.2合同一式两份，甲乙双方各执一份。

9.3合同未尽事宜，可由甲乙双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方（盖章）：____________________

乙方（盖章）：____________________

签订日期：____________________

附件一：勘察任务书

附件二：勘察费用支付方式及时间表

附件三：乙方资质证书复印件

附件四：甲方授权委托书

注意事项：

1.明确合同主体：确保合同中甲乙双方的名称、地址、联系方式等信息准确无误。

2.核实资质：甲方应核实乙方是否具有相应的勘察资质，以确保勘察质量和合法性。

3.详细勘察内容：合同中应详细列明勘察的具体内容、范围、标准等，避免日后产生纠纷。

4.勘察期限和费用：明确勘察期限和费用，包括预付款比例、支付方式和时间等。

5.违约责任：明确双方在违约情况下的责任和违约金计算方式。

6.争议解决方式：约定争议解决的方式和地点，以便在发生纠纷时能够及时有效地解决。

解决办法：

1.协商解决：在发生争议时，尝试通过友好协商的方式解决。

2.法律途径：如协商不成，可依据合同约定的争议解决方式，向有管辖权的人民法院提起诉讼。

关键词语的法律名词解释：

1.合同：指甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就建设工程勘察事宜达成的具有法律效力的协议。

2.违约：指合同当事人未履行合同约定的义务或者履行不符合约定的行为。

3.违约责任：指因一方违约导致合同不能履行或者造成对方损失时，违约方应承担的民事责任。

4.争议解决：指在合同履行过程中，双方因权利义务产生分歧时，采取协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决纠纷的过程。

5.诉讼：指合同当事人向人民法院提起诉讼，请求法院依据法律法规对争议事项作出判决的行为。

6.仲裁：指合同当事人根据仲裁协议，将争议提交给仲裁机构进行审理，并作出具有法律效力的裁决的行为。

特殊应用场合及合同补充条款：

1.场合：如果项目涉及到环保要求较高的地区，比如自然保护区或者饮用水源保护区。

补充条款：

“鉴于本项目的特殊性，乙方在勘察过程中必须遵守环保法规，采取一切必要措施保护环境，不得对周边生态环境造成破坏。若乙方违反环