厕所施工合同7篇.docxVIP

厕所施工合同7篇

篇1

发包方：[公司名称]（以下简称甲方）

承包方：[公司名称]（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国经济合同法》及有关规定，结合本工程的具体情况，经双方协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.承包范围：厕所施工工程

4.承包方式：包工包料

5.工程预算：XX元

6.工期：XX天

二、双方责任及义务

1.甲方责任及义务

（1）负责办理有关建设手续，为乙方施工创造良好条件。

（2）提供施工图纸及技术要求。

（3）负责监督检查工程质量、进度。

（4）负责工程验收。

2.乙方责任及义务

（1）严格按照施工图纸和技术要求进行施工，确保工程质量。

（2）遵守相关法律法规和规定，确保安全生产和环境保护。

（3）负责施工期间的临时设施搭建和维护。

（4）负责施工后的现场清理和恢复。

三、施工要求及规范

1.厕所地面必须平整，无积水。

2.厕所墙面必须干净、整洁，无污物。

3.厕所屋顶必须无渗漏，排水系统必须畅通。

4.厕所内部设施必须齐全，包括水龙头、淋浴喷头等。

5.厕所内部必须配备足够的储物空间，并保持整洁。

6.厕所外部必须设置明显的安全警示标志。

7.施工过程中必须注意安全生产和环境保护，确保施工质量和进度。

8.施工完毕后必须进行全面清理和恢复，确保现场整洁有序。

四、合同价款及支付方式

1.合同价款：XX元

2.支付方式：分期付款。具体支付时间和金额根据施工进度和质量进行确定。工程验收合格后，甲方一次性支付乙方剩余款项。

五、违约责任及赔偿损失

1.甲方违约责任：如甲方未按时支付工程进度款或未按时办理相关建设手续，导致乙方无法按时开工或无法按时完工，甲方应承担违约责任，并赔偿乙方因此造成的损失。

2.乙方违约责任：如乙方在施工过程中存在质量问题或未按时完成施工任务，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。同时，乙方应积极配合甲方进行质量整改和进度调整。

3.双方违约责任：如因双方原因导致工程无法按时完工或存在质量问题，双方应承担共同违约责任，并共同赔偿因此造成的损失。具体责任和损失应根据双方过错程度进行分担。

六、争议解决及法律适用

1.争议解决：如双方在履行合同过程中发生争议或纠纷，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方可以向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼解决争议。在诉讼过程中，双方应积极配合法院的调查取证工作，并确保诉讼活动的顺利进行。判决生效并执行完毕后，双方应遵守判决结果并履行相关义务。同时，双方应注意保留相关证据以便在需要时提供证明。

篇2

甲方（业主）：__________

乙方（施工方）：__________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就乙方承包甲方厕所施工事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：厕所施工

2.工程地点：__________

3.承包范围：本次施工仅限于厕所内部的装修和设施安装，不包括外部环境和其他附属设施。

4.承包方式：包工包料，乙方负责所有材料采购和施工人员的组织管理。

5.施工内容：具体包括厕所内部的墙面、地面装修，安装蹲便器、洗手盆等设施，以及相关的排水系统改造。

二、合同工期

1.开工日期：本合同签订之日起计算。

2.竣工日期：自开工之日起计算，共计__________天。

3.延期责任：如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。

三、合同价款及支付方式

1.合同总价：人民币__________元（大写：__________元整）。

2.支付方式：甲方应按照约定的支付节点向乙方支付款项。具体支付节点为：签订合同后支付合同总价的__________%，即人民币__________元；中期验收合格后支付合同总价的__________%，即人民币__________元；竣工验收合格后支付合同总价的剩余部分，即人民币__________元。

3.延期付款责任：如因甲方原因导致延期付款，甲方应承担相应的违约责任。

四、双方权利和义务

1.甲方权利和义务：甲方应提供施工所需的场地和水电源；对乙方的施工进度和质量进行监督；按照约定支付施工款项。

2.乙方权利和义务：乙方应按照