2025农村自建房单包工承包建筑项目合同书.docxVIP

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER

20XX

专业合同封面

COUNTRACTCOVER

甲方：XXX

乙方：XXX

PERSONAL

RESUME

RESUME

2025农村自建房单包工承包建筑项目合同书

本合同目录一览

第一部分：合同如下：

第一条：项目概述

1.1项目名称：2025农村自建房单包工承包建筑项目

1.2项目地点：[具体地址]

1.3项目规模：[建筑面积及建筑结构]

1.4项目工期：[具体开始时间至结束时间]

第二条：承包人及甲方信息

2.1承包人名称：[承包人全称]

2.2承包人地址：[承包人详细地址]

2.3甲方名称：[甲方全称]

2.4甲方地址：[甲方详细地址]

第三条：合同标的及范围

3.1合同标的：农村自建房单包工承包建筑项目

3.2工程量清单：[详见附件1]

3.3工程范围：[详见附件1]

第四条：工程款支付方式

4.1预付款：[具体金额及支付时间]

4.2进度款：[具体金额及支付时间]

4.3结算款：[具体金额及支付时间]

4.4逾期付款违约金：[具体金额及计算方式]

第五条：施工进度及质量要求

5.1施工进度：[具体进度安排]

5.2质量要求：[详见附件2]

5.3质量验收标准：[详见附件2]

第六条：合同变更及解除

6.1合同变更：[变更程序及条件]

6.2合同解除：[解除程序及条件]

第七条：争议解决

7.1争议解决方式：[协商、调解、仲裁或诉讼]

7.2争议解决机构：[具体机构名称及地址]

7.3争议解决费用：[费用承担方式及具体金额]

第八条：工程材料及设备

8.1材料供应：承包人负责提供工程所需的全部材料，包括但不限于钢材、水泥、砖块、砂石等。

8.2材料质量：所有材料必须符合国家相关质量标准，并提供相应的质量证明文件。

8.3材料验收：甲方有权对材料进行验收，不合格材料不得使用。

8.4设备使用：承包人负责提供施工所需的机械设备，并保证其正常运转。

第九条：安全生产及文明施工

9.1安全生产责任：承包人必须遵守国家安全生产法律法规，确保施工安全。

9.2安全防护措施：承包人应采取必要的安全防护措施，防止安全事故发生。

9.3文明施工：承包人应保持施工现场整洁，不得扰民，确保文明施工。

第十条：工程验收及交付

10.1验收标准：工程完工后，双方应按照国家相关标准和合同约定进行验收。

10.2验收程序：验收由甲方组织，承包人配合。

10.3验收不合格：如验收不合格，承包人应在规定时间内进行整改，直至合格。

10.4工程交付：验收合格后，工程正式交付甲方使用。

第十一条：保修责任

11.1保修期限：自工程交付之日起，承包人对工程提供[具体年数]的保修服务。

11.2保修内容：包括但不限于地基基础工程、主体结构工程等。

11.3保修费用：保修期内发生的保修费用由承包人承担。

第十二条：违约责任

12.1甲方违约：甲方未按时支付工程款，应向承包人支付违约金。

12.2承包人违约：承包人未按时完成工程或工程质量不合格，应向甲方支付违约金。

12.3其他违约：双方违约责任按照国家相关法律法规和合同约定执行。

第十三条：合同终止

13.1合同终止条件：合同约定的终止条件或双方协商一致解除合同。

13.2合同终止程序：合同终止后，双方应进行工程结算，并办理相关手续。

第十四条：合同生效及争议解决

14.1合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。

14.2争议解决：合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交[具体仲裁机构或法院]仲裁或诉讼解决。

第二部分：第三方介入后的修正

第一条：第三方定义

1.1本合同所称第三方，是指除甲方和承包人以外的，因合同履行需要介入的任何个人、组织或机构，包括但不限于监理单位、检测机构、设计单位、材料供应商、设备供应商、保险机构等。

第二条：第三方介入的条件

2.1.1合同履行过程中，因专业需要或特殊情况，甲方或承包人认为有必要引入第三方；

2.1.2第三方具备相应的资质和能力，能够为合同履行提供专业服务；

2.1.3第三方介入需经甲方和承包人协商一致，并签订相应的合作协议。

第三条：第三方责任限额

3.1第三方在履行合同过程中，因自身原因造成甲方或承包人损失的，应承担相应的赔偿责任。

3.2第三方责任限额由甲方和承包人在合作协议中约定，但不得超过合同总价的[具体百分比]。

第四条：第三方权利和义务

4.1第三方权利：

4.1.1按照合作协议约定，独立行使职责，不受甲方和承包人干涉；

4.1.2要求甲方和承包人提供必要的信息和资料；

4.1.3依法维护自身合法权益。

4.2第