小区智能化弱电系统建设工程施工合同书5篇.docx

小区智能化弱电系统建设工程施工合同书5篇

篇1

发包方（全称）：XX房地产公司

承包方（全称）：XX智能科技发展有限公司

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合本工程的具体情况，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，达成如下协议：

一、工程概况

2.工程地点：XX市XX区XX路XX号

3.工程规模：本工程包括小区智能化弱电系统的规划、设计、施工、调试及售后服务等，具体内容包括但不限于以下系统：

a)监控系统

b)报警系统

c)通信系统

d)娱乐系统

e)电梯控制系统

f)停车管理系统

g)物业管理综合平台

二、工期及进度

1.工期：本工程计划开工日期为XXXX年XX月XX日，计划竣工日期为XXXX年XX月XX日，合同工期为XX天。

2.进度：乙方应根据甲方要求及工程实际情况，制定详细施工进度计划，并严格按照计划执行。甲方有权对进度进行调整，乙方应积极配合。

三、质量与验收

1.乙方应严格按照国家相关标准及甲方要求进行施工，确保工程质量达到优良标准。

2.工程竣工后，乙方应向甲方提交验收申请，甲方应在收到申请后XX个工作日内组织验收。验收标准应包括但不限于以下内容：

a)监控系统的图像质量、清晰度、稳定性等；

b)报警系统的响应速度、准确性等；

c)通信系统的通信质量、稳定性等；

d)娱乐系统的音质、画质等；

e)电梯控制系统的运行效率、安全性等；

f)停车管理系统的自动化程度、安全性等；

g)物业管理综合平台的功能性、易用性等。

3.验收过程中如发现质量问题或缺陷，乙方应及时进行整改。整改完成后，应重新提交验收申请。

四、付款与结算

1.付款：甲方应按以下节点向乙方支付款项：

a)工程开工前，甲方应支付乙方工程总金额的XX%作为预付款；

b)工程进度过半时，甲方应支付乙方工程总金额的XX%；

c)工程竣工验收合格后，甲方应支付乙方工程总金额的XX%；

d)工程保修期满后，甲方应支付乙方工程总金额的XX%。

2.结算：工程竣工验收合格后，乙方应向甲方提交结算申请。甲方应在收到申请后XX个工作日内完成结算工作。结算时应扣除预付款和已支付款项。如因乙方原因导致工程延期或质量问题，甲方有权扣除相应款项。

五、保修与售后

1.保修期：本工程保修期为XX年。保修期内，如因乙方原因导致工程质量问题或系统故障，乙方应及时进行免费维修或更换。甲方应积极配合乙方进行保修工作。

2.售后：保修期满后，乙方应继续提供有偿售后服务。具体费用及内容应根据双方协商确定。甲方在需要时可以随时联系乙方进行售后维修或维护。

六、违约责任及赔偿损失

1.违约责任：如一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任。违约方应赔偿因此给守约方造成的全部损失。如因违约导致合同无法继续履行，违约方应赔偿守约方已支付的全部款项及相应的利息损失。利息损失应按中国人民银行同期贷款利率计算。

2.赔偿损失：如因一方原因导致工程延期或质量问题，应及时向对方说明情况并承担相应的赔偿责任。赔偿金额应根据双方协商确定，但不得低于合同总金额的XX%。如协商不成，可通过仲裁或诉讼解决。仲裁或诉讼过程中产生的费用由违约方承担。仲裁或诉讼的管辖法院或仲裁机构应由双方协商确定。协商不成时，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼或向有管辖权的仲裁机构申请仲裁。仲裁或诉讼的地点应根据双方协商确定。仲裁或诉讼过程中产生的费用由违约方承担。仲裁或诉讼的管辖法院或仲裁机构应由双方协商确定。协商不成时，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼或向有管辖权的仲裁机构申请仲裁。仲裁或诉讼的地点应根据双方协商确定。仲裁或诉讼过程中产生的费用由违约方承担。仲裁或诉讼过程中产生的费用由违约方承担。

篇2

发包方（全称）：XXXX，以下简称甲方

承包方（全称）：XXXX，以下简称乙方

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合本工程的具体情况，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，共同签订本工程施工合同，共同遵守。

一、工程概况

2.工程地点：XXXX

3.工程范围和内容：弱电系统规划设计、设备采购与安装、系统调试等，具体包括：监控系统、门禁系统、电梯控制系统、消防联动系统等。

二、合同工期

1.合同工期：本工程计划开工日期为XXXX年XX月XX日，计划完工日期为XXXX年XX月XX日，工期XX天。