建设工程施工合同范本（普通）（标准版）5篇.docx

建设工程施工合同范本（普通）（标准版）5篇

篇1

建设工程施工合同

合同编号：XXXXXX

发包方：XXXXXX

承包方：XXXXXX

工程名称：XXXXXX

工程地点：XXXXXX

建筑面积：XXXXXX平方米；层数：XXXXXX层

承包范围：XXXXXX

开工日期：XXXX年XX月XX日

竣工日期：XXXX年XX月XX日

发包方和承包方根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经协商一致，签订本合同。

一、合同双方的责任和义务

1.发包方的责任和义务

（1）发包方应确保施工场地具备开工条件，并负责办理有关手续。

（2）发包方应按照合同约定支付工程款。

（3）发包方应提供施工所需的水、电、气等资源，并承担相关费用。

2.承包方的责任和义务

（1）承包方应按照合同约定完成工程施工任务，确保工程质量符合要求。

（2）承包方应遵守国家和地方的相关法律法规，确保施工安全。

（3）承包方应负责施工过程中的环境保护工作。

二、合同价款及支付方式

1.合同价款

本合同总价为人民币XXXXXX元（大写：XXXXXX元整），其中包含但不限于材料费、人工费、机械费等。

2.支付方式

（1）发包方应按照合同约定的支付节点支付工程款。

（2）发包方应将工程款支付至承包方指定的银行账户。

（3）承包方应在收到工程款后及时开具相应的发票。

三、施工组织设计和工期

1.施工组织设计

承包方应根据发包方的要求，制定详细的施工组织设计，并报发包方批准。

2.工期

本工程工期为XXXX天，自开工日期起计算。如遇不可抗力因素，工期可相应顺延。

四、质量标准及验收

1.质量标准

本工程质量应符合国家相关质量标准，并达到发包方的要求。

2.验收

工程完工后，承包方应向发包方提交验收申请，发包方应在收到申请后及时组织验收工作。

五、违约责任

1.发包方的违约责任

（1）发包方如未按照合同约定支付工程款，应承担相应的违约责任。

（2）发包方如未能提供必要的施工条件，导致工程无法正常施工，应承担相应的违约责任。

2.承包方的违约责任

（1）承包方如未能按照合同约定完成工程施工任务，应承担相应的违约责任。

（2）承包方如违反国家和地方的相关法律法规，应承担相应的法律责任。

（3）承包方如未能及时开具相应的发票，应承担相应的违约责任。

六、争议解决方式

本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

七、其他事项

1.本合同自双方签字盖章之日起生效，一式贰份，双方各执壹份。

2.本合同未尽事宜，可由双方另行协商补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

3.在合同履行过程中，如遇不可抗力因素，双方应根据实际情况协商解决。

4.发包方和承包方在签订合同时，应详细阅读合同条款，特别是免除或限制对方责任的条款，必要时可向专业法律人士咨询。

5.本合同条款的任何修改或免除，须经双方协商一致，并以书面形式签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

6.本合同中提到的法律法规包括但不限于《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规。双方在履行合同时，应严格遵守相关法律法规的规定。

7.双方在履行本合同过程中，如发生争议或纠纷，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。诉讼过程中，双方应积极配合法院的审理工作，及时提供相关证据材料。

8.本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国的法律。双方在签订合同时，应明确了解并同意遵守中华人民共和国的法律、法规和规章。

9.双方在履行本合同过程中，应严格遵守国家和地方的环境保护、安全生产等相关法律法规的规定，确保施工过程中的环境保护和安全生产工作。如有违反相关法律法规的行为，将依法承担相应的法律责任。

10.本合同中提到的所有日期均为公历日期。如遇节假日或特殊情况影响施工进度，

篇2

建设工程施工合同

发包方（甲方）：_________

承包方（乙方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协