海阳核电站核岛监理合同5篇.docx

海阳核电站核岛监理合同5篇

篇1

#甲方：中国核工业集团有限公司

#乙方：北京某工程监理有限公司

#工程名称：海阳核电站核岛建设监理

#工程地点：山东省海阳市

#签订合同时间：2024年5月10日

#签订合同地点：中国核工业集团有限公司总部

一、工程概况

海阳核电站核岛建设是国家重点工程项目，位于山东省海阳市，采用两台百万千瓦级压水堆核电发电机组。本工程具有技术复杂、施工难度大、质量要求高、安全环保等特点。为确保工程建设质量、进度和安全，甲方决定委托乙方进行核岛监理。

二、监理范围与内容

1.监理范围：核岛建设全过程监理，包括设计、采购、施工、调试等各个阶段。

2.监理内容：对工程建设进行全面的质量监督、进度控制和安全管理，确保工程建设符合法律法规和行业标准，满足甲方要求。

三、监理方式

本工程采用全过程监理方式，乙方应派驻专业监理团队，对工程建设进行全天候、全方位监理。监理团队应熟悉核岛建设流程和技术标准，具备相应的专业知识和实践经验。在监理过程中，乙方应做好记录和总结，及时发现问题并提出改进措施。

四、权利与义务

1.甲方权利与义务：

-甲方有权要求乙方按照合同约定进行监理服务；

-甲方有权对工程建设进行监督和检查；

-甲方应按时支付监理费用；

-甲方应提供必要的支持和资料。

2.乙方权利与义务：

-乙方有权获得监理费用；

-乙方应按时向甲方提交监理报告；

-乙方应对工程建设进行全面的质量监督、进度控制和安全管理；

-乙方应保护甲方的商业机密和保密信息。

五、违约责任

1.甲方违约责任：如甲方未按时支付监理费用或未提供必要支持和资料，乙方有权要求甲方支付违约金并赔偿因此造成的损失。

2.乙方违约责任：如乙方未按照合同约定进行监理服务或监理过程中存在重大过失，甲方有权要求乙方支付违约金并赔偿因此造成的损失。

六、争议解决

1.合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可通过仲裁或诉讼解决。

2.仲裁机构或法院应根据合同条款和实际情况作出裁决。

七、合同生效与终止

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。

2.合同生效后，双方应认真履行合同义务，不得擅自变更或终止合同。如需变更或终止合同，应协商一致并签订书面协议。

3.合同终止后，乙方应尽快撤离现场，甲方应支付乙方相应的费用。

八、其他事项

1.本合同未尽事宜，双方可协商补充。补充协议与本合同具有同等法律效力。

2.本合同一式四份，甲乙双方各执两份。

3.本合同签订地点为中国核工业集团有限公司总部。

篇2

合同编号：HYNPP-JLY-2024

甲方：海阳核电站有限公司

乙方：核岛监理公司

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就海阳核电站核岛监理事项达成如下协议：

一、合同标的

本合同标的为海阳核电站核岛的监理服务。具体服务内容包括但不限于以下几个方面：

1.核岛建设工程的监理；

2.核岛设备安装工程的监理；

3.核岛调试工程的监理；

4.核岛运行维护工程的监理。

二、服务期限

本合同的服务期限为自合同签订之日起至核岛投入运行并稳定维护之日止。具体服务期限根据工程建设进度和实际需求进行调整。

三、服务费用

1.甲方应根据合同约定向乙方支付监理费用。具体费用标准根据核岛建设工程的规模、复杂程度和工期等因素，结合市场价格和行业标准，由双方协商确定。

2.甲方应按时向乙方支付监理费用，确保监理工作的顺利进行。如甲方未按时支付费用，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。

四、双方权利义务

1.甲方应尊重乙方的专业性和独立性，不得对乙方的监理工作施加不当影响。甲方应积极配合乙方的监理工作，及时提供相关资料和信息。

2.乙方应认真履行监理职责，确保核岛建设工程的质量和安全。乙方应定期对核岛进行检查和维护，及时发现并处理潜在问题。

3.乙方应对核岛建设工程的进度进行严格控制，确保工程按时完成。如因乙方原因导致工程进度延误，乙方应承担相应的违约责任。

4.乙方应保护甲方的商业机密和个人隐私，不得泄露与核岛建设工程相关的任何信息。

五、违约责任

1.如甲方未按时支付监理费用，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。违约责任包括但不限于支付利息、支付违约金等。

2.如乙方未认真履行监理职责或违反合同