铜矿建设工程采矿合同模板6篇.docxVIP

铜矿建设工程采矿合同模板6篇

篇1

合同编号：XXXXXX

甲方（发包方）：XXXXXX

乙方（承包方）：XXXXXX

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就铜矿建设工程采矿事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：XXXXXX铜矿建设工程

2.工程地点：XXXXXX

3.工程内容：XXXXXX

二、承包范围及内容

1.承包范围：本次工程包括铜矿的采矿作业，具体范围为XXXX米以内的采矿区域。

2.承包内容：乙方负责提供采矿设备、技术人员和操作工人，按照甲方提供的采矿方案进行采矿作业，确保采矿效率和产品质量。

三、合同工期

1.开工日期：XXXXXX年XX月XX日

2.竣工日期：XXXXXX年XX月XX日

3.合同总工期：XX天

四、质量标准和要求

1.乙方必须按照甲方提供的采矿方案进行作业，确保采矿效率和产品质量。

2.乙方应确保所使用的采矿设备和技术符合相关标准和要求，并定期进行维护和保养。

3.甲方有权对乙方的作业过程进行监督，并提出改进意见。

五、合同价款及支付方式

1.合同价款：本次工程总造价为人民币XXXXXX元整（大写：XXXXXX元整）。该价款包括设备费、人工费、管理费、保险费及税金等全部费用。

2.支付方式：甲方应在合同签订后支付合同总金额的XX%作为预付款，即人民币XXXXXX元整（大写：XXXXXX元整）。剩余款项在竣工验收合格后一次性支付。具体支付时间和金额以甲方付款凭证为准。

六、履约保证金及返还方式

1.乙方应在合同签订后向甲方缴纳履约保证金人民币XXXXXX元整（大写：XXXXXX元整）。该保证金用于确保乙方按照合同约定履行义务。

2.返还方式：在竣工验收合格后，若乙方无违约行为，甲方应一次性返还履约保证金；若乙方存在违约行为，甲方有权根据违约情况扣除相应金额后返还剩余保证金。具体返还时间和金额以甲方付款凭证为准。

七、违约责任及赔偿金额的计算方法

1.甲方违约责任：若甲方未按照合同约定支付款项或提供必要支持，导致乙方无法正常工作，甲方应承担违约责任并赔偿因此给乙方造成的实际损失。具体赔偿金额根据实际损失情况确定。

2.乙方违约责任：若乙方未按照合同约定完成采矿作业或存在其他违约行为，乙方应承担违约责任并赔偿因此给甲方造成的实际损失。具体赔偿金额根据实际损失情况确定。同时，甲方有权扣除履约保证金作为违约金。

八、争议解决方式及管辖法院

1.争议解决方式：在合同履行过程中，如双方发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.管辖法院：因本合同产生的纠纷，双方同意由合同签订地的人民法院管辖。具体管辖法院为XXXX人民法院。

九、合同生效条件及生效时间

1.合同生效条件：双方签字或盖章后生效。具体生效时间为合同签订之日起生效。

2.合同生效时间：自合同签订之日起生效。具体生效时间以双方签字或盖章为准。

十、其他约定事项及补充条款

1.其他约定事项：双方应本着友好合作的原则共同履行本合同，如遇特殊情况需提前终止合同的，应协商一致并签订书面协议；协商不成的，按本合同约定的争议解决方式处理。同时，双方应妥善保管本合同及相关资料，确保合同的完整性和安全性。如有未尽事宜，可另行签订补充协议加以明确。补充协议与本合同具有同等法律效力。

篇2

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就铜矿建设工程采矿项目达成以下合同：

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程规模：_________

4.工程内容：包括铜矿的开采、加工、运输等全流程工作。

二、承包方式

1.乙方以包工包料的方式承包铜矿建设工程采矿项目。

2.乙方负责工程的全部费用，包括设备采购、人员工资、运输费用等。

3.乙方需按照甲方的要求，按时、按质完成工程任务。

三、合同价格及支付方式

1.工程总价为：_________元（大写：_________元整）。该价格包含工程的全部费用。

2.支付方式：甲方在签订合同后支付工程总价的30%作为预付款，剩余款项根据工程进度分期支付。具体支付时间和金额由甲乙双方协商确定。