华荣水电承包合同8篇.docxVIP

华荣水电承包合同8篇

篇1

发包方：华荣水电有限公司

承包方：__________

鉴于：发包方与承包方经友好协商，同意由承包方承包发包方的水电工程，为明确双方的权利和义务，特签订本合同。

一、承包工程概况

1.工程名称：华荣水电工程

2.工程地点：__________

3.承包范围：水电工程的安装、调试及维修

4.承包方式：包工包料

二、工程期限

1.工程开工日期：__________

2.工程竣工日期：__________

3.如遇下列情况，经发包方确认后，工期可相应顺延：

（1）因发包方原因造成停工；

（2）不可抗力因素导致无法施工。

三、工程质量与验收

1.承包方应确保工程质量符合国家和地方的相关标准。

2.工程竣工后，承包方应提交完整的工程验收资料，发包方应在收到资料后尽快组织验收。

3.如工程存在质量问题，发包方有权要求承包方进行整改或返工。

四、工程价款与支付

1.工程总价款为人民币__________元整。

2.发包方应在合同签订后支付工程总价款的30%作为预付款。

3.工程竣工验收合格后，发包方应支付工程总价款的70%。

4.承包方应在收到款项后向发包方提供合法有效的发票。

五、违约责任

1.如发包方未按时支付工程款项，应承担违约责任，并向承包方支付违约金。违约金按每日未支付金额的万分之五计算。

2.如承包方未按时完成工程，应承担违约责任，并向发包方支付违约金。违约金按每日未完成金额的万分之五计算。

3.双方因违约造成对方损失的，应承担赔偿责任。

六、不可抗力因素

1.因不可抗力因素导致双方无法履行合同义务的，双方应友好协商解决。

2.不可抗力因素包括但不限于自然灾害、政府政策调整、社会异常事件等。

七、争议解决与管辖法院

1.如双方因本合同产生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.本合同的管辖法院为发包方法人注册地的法院。

八、合同生效与终止

1.本合同自双方签字或盖章之日起生效。

2.合同生效后，双方应认真履行。如需终止合同，应提前一个月书面通知对方，并协商终止事宜。

3.合同终止后，双方应友好协商解决相关事宜，确保工程顺利进行。

4.本合同一式两份，双方各执一份。具有同等法律效力。

篇2

甲方（发包方）：华荣水电开发公司

乙方（承包方）：江苏华建建设工程有限公司

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方承包建设华荣水电站一期工程达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：华荣水电站一期工程

2.工程地点：位于XX市XX区XX镇

3.工程内容：水电站建设，包括水坝、发电站、输电线路等

4.工程规模：装机容量为XX千瓦，年发电量为XX亿千瓦时

二、承包方式

1.乙方采用包工包料的方式承包本工程，负责工程的设计、采购、施工及试运行等全部工作。

2.甲方负责提供工程建设用地、水资源及必要的政策支持。

三、合同价款与支付方式

1.合同价款：本合同价款为人民币XX亿元。具体金额根据工程设计及实际施工情况确定。

2.支付方式：甲方应在合同签订后支付合同价款的XX%作为预付款，即人民币XX万元。剩余款项根据工程进度及质量逐步支付。

四、工期与进度

1.工期要求：本工程计划于XXXX年XX月开工，XXXX年XX月竣工，建设周期为XX个月。

2.进度安排：乙方应制定详细施工进度计划，并报甲方审批。甲方应根据实际情况调整进度计划，确保工程按时完成。

五、质量与验收

1.工程质量：乙方应确保工程质量符合国家标准及甲方要求。如出现质量问题，乙方应负责无偿修复。

2.验收标准：工程竣工后，乙方应向甲方提交验收申请。甲方组织专业人员进行验收，确保工程质量及安全符合标准。

六、违约责任与赔偿

1.甲方违约：如甲方未能按合同约定支付款项或提供必要支持，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。

2.乙方违约：如乙方未能按合同约定完成工程或工程质量不符合要求，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。

3.赔偿标准：违约方应按合同价款的XX%向另一方支付违约金。如违约金不足以弥补对方损失的，违约方还应承担相应的赔偿责任。

七、不可抗力与风险分担

1.不可抗力：如因自然灾害、