二零二四年度高速公路隧道施工安全监督与管理合同3篇.docxVIP

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER

20XX

专业合同封面

COUNTRACTCOVER

甲方：XXX

乙方：XXX

PERSONAL

RESUME

RESUME

二零二四年度高速公路隧道施工安全监督与管理合同

本合同目录一览

第一条合同签订双方的基本信息

1.1施工单位名称、地址、联系方式

1.2监督单位名称、地址、联系方式

1.3合同签订日期

第二条合同标的与范围

2.1隧道工程概况

2.2监督与管理范围

2.3合同工期

第三条合同履行与进度

3.1施工进度计划

3.2监督进度要求

3.3工期延误处理

第四条质量要求与标准

4.1工程质量标准

4.2施工质量监督

4.3质量事故处理

第五条安全生产要求与措施

5.1安全生产责任

5.2安全生产措施

5.3事故报告与处理

第六条施工现场管理

6.1施工现场布置

6.2环境保护与文明施工

6.3施工现场巡查与整改

第七条合同价款及支付方式

7.1合同价款确定

7.2工程进度款支付

7.3结算与支付方式

第八条争议解决与仲裁

8.1争议解决方式

8.2仲裁机构选择

8.3仲裁程序与期限

第九条合同解除与终止

9.1合同解除条件

9.2合同终止条件

9.3解除或终止后的处理

第十条合同变更与补充

10.1合同变更程序

10.2合同补充协议

10.3变更后的合同效力

第十一条合同终止后的责任与义务

11.1工程验收与移交

11.2工程保修责任

11.3环境保护与拆除责任

第十二条合同附件

12.1隧道工程设计文件

12.2施工图纸与技术规范

12.3相关法律法规与政策

第十三条合同签订双方的保密义务

13.1保密内容

13.2保密期限

13.3违约责任

第十四条合同生效、解除、终止及其他

14.1合同生效条件

14.2合同解除、终止后的通知与公告

14.3合同未尽事宜的处理

第一部分：合同如下：

第一条合同签订双方的基本信息

1.1施工单位名称：隧道建设工程有限公司

1.2施工单位地址：省市区路号

1.4监督单位名称：高速公路隧道安全监督管理站

1.5监督单位地址：省市区路号

1.7合同签订日期：2024年4月1日

第二条合同标的与范围

2.1隧道工程概况：

工程名称：高速公路隧道工程

隧道长度：5000米

隧道等级：高速公路隧道

施工地点：省市区

2.2监督与管理范围：

对隧道施工过程中的质量、安全、进度进行监督

对施工现场的环境保护、文明施工进行管理

对工程质量事故、安全事故进行报告、调查和处理

2.3合同工期：自2024年4月2日至2026年4月1日，共计36个月

第三条合同履行与进度

3.1施工进度计划：

施工单位应根据合同工期编制详细的施工进度计划，并报监督单位审批

施工进度计划应包括各分部分项工程的起止时间、施工内容、质量要求等

3.2监督进度要求：

监督单位应定期对施工进度进行监督检查，确保工程按计划推进

施工单位应按监督单位的要求调整施工进度，确保工程按期完成

3.3工期延误处理：

因不可抗力导致工期延误，双方应协商解决

因施工单位原因导致工期延误，施工单位应承担相应责任，赔偿监督单位损失

第四条质量要求与标准

4.1工程质量标准：

隧道工程质量应符合国家相关工程质量标准及设计文件要求

施工单位应确保工程质量，不得使用不合格材料、设备

4.2施工质量监督：

监督单位应定期对隧道施工质量进行检查，发现问题及时通知施工单位整改

施工单位应积极配合监督单位的监督检查工作

4.3质量事故处理：

发生质量事故时，施工单位应立即报告监督单位，并采取有效措施进行处理

监督单位应组织调查组对质量事故进行调查，查明原因，提出处理意见

第五条安全生产要求与措施

5.1安全生产责任：

施工单位应严格遵守国家安全生产法律法规，确保施工安全

监督单位应加强对隧道施工安全的监督管理，及时发现和消除安全隐患

5.2安全生产措施：

施工单位应制定安全生产规章制度，明确各级人员的安全责任

施工单位应定期进行安全教育培训，提高施工人员的安全意识

5.3事故报告与处理：

发生安全事故时，施工单位应立即报告监督单位，并采取措施防止事故扩大

监督单位应组织调查组对安全事故进行调查，查明原因，提出处理意见

第六条施工现场管理

6.1施工现场布置：

施工单位应根据隧道工程特点和现场实际情况，合理布置施工现场

施工单位应确保施工现场安全、整洁、有序

6.2环境保护与文明施工：

施工单位应遵守国家环境保护法律法规，采取有效措施减少施工对环境的影响

施工单位应加强施工现场