市政公司建设工程施工合同书5篇.docx

市政公司建设工程施工合同书5篇

篇1

发包方（简称甲方）：XXXX

承包方（简称乙方）：XXXX

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：XXXX

2.工程地点：XXXX

3.工程承包方式：XXXX

4.工程范围和内容：XXXX

第二条合同工期

1.本合同工期为：XXXX年XXXX月XXXX日至XXXX年XXXX月XXXX日。

2.本合同工期内的某天，如因不可抗力的灾害或因设计、材料、设备等原因不能开工的，乙方可以顺延工期。

第三条工程质量

1.乙方必须按照设计施工图纸和施工技术规范施工，确保工程质量。

2.乙方必须建立健全工程质量检查制度，及时检查工程质量，确保质量合格。

3.甲方可以随时检查工程质量，并提出改进意见。

第四条工程价款及支付方式

1.本工程总造价为：XXXX元。

2.乙方完成工程并经甲方验收合格后，甲方将工程价款一次性支付给乙方。

第五条违约责任

1.甲方若不按合同约定支付工程价款，每逾期一天，需向乙方支付违约金XX元。

2.乙方若不按合同约定完成工程，每逾期一天，需向甲方支付违约金XX元。

第六条合同生效与终止

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。

2.本合同生效后，双方应认真履行。如一方违约，另一方有权要求违约方停止违约行为，并赔偿由此造成的经济损失。

3.本合同在以下情况下可以终止：XXXX。

第七条争议解决

1.如双方在本合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向甲方所在地法院提起诉讼。

2.诉讼期间，双方应继续履行本合同中未涉诉部分的义务。

第八条其他事宜

1.本合同未尽事宜，双方可协商补充。补充协议与本合同具有同等法律效力。

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方（签字/盖章）：XXXX

日期：XXXX年XXXX月XXXX日

乙方（签字/盖章）：XXXX

日期：XXXX年XXXX月XXXX日

篇2

发包方（简称甲方）：XXXX市政工程公司

承包方（简称乙方）：XXXX建设集团有限公司

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：XXXX市政基础设施工程

2.工程地点：XXXX区XXXX路

3.工程承包方式：包工包料

4.工程范围和内容：XXXX区XXXX路全长XX公里的城市道路、排水、绿化、照明等市政基础设施工程，具体包含但不限于以下内容：

（1）城市道路工程：包括主车道、辅车道、人行道等路面的铺设和养护；

（2）排水工程：包括雨水和污水的排放；

（3）绿化工程：包括道路两侧和中央分隔带的绿化种植和养护；

（4）照明工程：包括道路照明和景观照明。

第二条合同工期

1.合同工期：本工程计划开工日期为XXXX年XX月XX日，计划完工日期为XXXX年XX月XX日，总工期为XX天。

2.如遇下列情况，乙方可顺延工期：

（1）因甲方原因造成停工的；

（2）因设计变更导致工程量增加的；

（3）因不可抗力因素导致无法施工的。

第三条工程质量

1.乙方必须严格按照施工图纸、技术规范和操作规程施工，确保工程质量达到合同约定的标准。

2.甲方有权对乙方的施工质量进行监督，并提出改进意见。乙方必须接受甲方的监督，并及时进行整改。

3.乙方应建立健全质量管理体系，确保施工质量的稳定和提高。

第四条工程价款与支付方式

1.工程价款：本工程总造价为人民币XXXX元整（￥XXXX元）。该造价已包含乙方完成本工程所需的所有费用，包括但不限于材料费、人工费、机械使用费等。

2.支付方式：甲方将按照工程进度向乙方支付款项。具体支付节点和金额如下：

（1）基础开挖完成后，支付总造价的XX%；

（2）主体结构完成XX%时，支付总造价的XX%；

（3）工程竣工验收合格后，支付总造价的XX%。

第五条竣工验收与结算

1.竣工验收：工程完工后，乙方应向甲方提交竣工验收申请。甲方在收到申请后XX个工作日内组织相关人员进行竣工验收。验收标准为施工图纸和技术规范。