农村沥青公路建设工程施工承包合同7篇.docx

农村沥青公路建设工程施工承包合同7篇

篇1

发包方（甲方）：__________

承包方（乙方）：__________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合本工程的具体情况，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就本工程的施工承包事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：__________农村沥青公路建设工程施工承包

2.工程地点：__________

3.工程范围：__________

4.工程规模：__________

二、承包方式

1.承包方式：__________

2.承包内容：__________

3.承包范围：__________

三、合同工期

1.开工日期：__________年_____月_____日

2.竣工日期：__________年_____月_____日

3.合同工期：__________天

四、质量标准

1.工程质量标准：__________

2.乙方必须严格按照工程设计及施工规范施工，确保工程质量达到优良标准。

3.若乙方施工质量达不到优良标准，甲方有权要求乙方停工整改，直至达到优良标准为止。

五、合同价款及支付方式

1.合同价款：__________元（大写：__________元）

2.支付方式：__________

3.乙方完成合同约定的工作内容，并经甲方验收合格后，甲方将合同价款一次性支付给乙方。

六、双方权利和义务

1.甲方权利与义务：

（1）甲方负责提供工程设计图纸及技术要求；

（2）甲方负责提供施工所需的材料；

（3）甲方负责协调解决施工过程中的相关问题；

（4）甲方负责验收工程成果。

2.乙方权利与义务：

（1）乙方需按照工程设计及施工规范施工，确保工程质量达到优良标准；

（2）乙方需按时完成分配的任务，确保施工进度；

（3）乙方需遵守相关法律法规及施工规范，确保安全生产；

（4）乙方需配合甲方进行工程验收。

七、违约责任及赔偿损失

1.甲方违约责任：若甲方未按时支付合同价款或未提供必要的材料和协助，导致乙方无法按时完成施工任务，甲方需承担相应的违约责任。

2.乙方违约责任：若乙方施工质量达不到优良标准或未按时完成分配的任务，乙方需承担相应的违约责任。同时，乙方需赔偿甲方因质量问题或工期延误所造成的全部损失。

3.双方共同违约责任：若因双方原因导致施工无法正常进行或造成重大损失，双方需共同承担相应的违约责任。

八、争议解决方式及管辖法院

1.若双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向甲方所在地法院提起诉讼。

2.本合同受中华人民共和国法律管辖。如因执行本合同所发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地法院提起诉讼。同时，双方应尊重当地风俗习惯及相关法律法规，确保施工顺利进行。

3.双方同意并接受合同签订地法院的法律管辖和裁判。在争议解决过程中，双方应积极配合法院的调查取证工作，确保争议得到公正、合理的解决。在判决生效之日起十个工作日内，双方应履行判决结果。若一方不履行判决结果，另一方有权向判决生效的法院申请强制执行。在强制执行过程中所产生的费用由违约方承担。若双方均有过错，则各自承担相应的责任。

篇2

发包方（甲方）：[发包方公司名称]

承包方（乙方）：[承包方公司名称]

根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规规定，结合本工程的具体情况，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

4.工程造价：暂定[工程造价]元，最终造价以实际发生并经过审计的工程量为准。

二、施工工期

1.乙方应在签订合同后尽快安排施工，确保在甲方要求的工期内完成施工任务。

2.工期延误：如因乙方原因造成工期延误，乙方应支付相应的违约金，并赔偿甲方因此造成的损失。

三、工程质量

1.乙方应严格按照相关标准和要求施工，确保工程质量达到优良标准。

2.甲方有权对乙方的施工过程进行监督，发现质量问题及时提出，乙方应立即进行整改。

四、付款方式

1.甲方在签订合同后支付乙方工程总造价的[支付比例]作为预付款。

2.乙方按照合同约定完成施工任务并通过验收后，甲方支付剩余的款项。

3.具体支付