清包工协议书6篇.docx

清包工协议书6篇

篇1

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方发包给乙方的工程清包事项，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程内容：_________

4.工程造价：_________

二、承包方式及范围

1.承包方式：清包（即包工不包料）

2.承包范围：根据甲方提供的施工图纸和说明，乙方负责施工范围内的所有清包工作。具体包括：基础工程、主体工程、屋面工程、装饰工程等。

三、工期要求

1.开工日期：_________年_________月_________日

2.竣工日期：_________年_________月_________日

3.工期延误：如因乙方原因造成工期延误，每延误一天，乙方需向甲方支付违约金_________元。

四、质量及技术要求

1.乙方必须按照甲方提供的施工图纸和说明进行施工，确保工程质量符合相关标准。

2.在施工过程中，如遇到需要调整的地方，乙方必须及时与甲方沟通，并按照甲方的指示进行调整。

3.工程竣工后，乙方需提供相关的技术资料和验收报告。

五、材料供应及保管

1.甲方负责材料的采购和供应，乙方负责材料的保管和使用。

2.乙方应妥善保管甲方提供的材料，如因乙方原因造成材料丢失或损坏，乙方需承担相应的赔偿责任。

3.在施工过程中，乙方应合理使用材料，避免浪费。如因乙方原因造成材料浪费，乙方需承担相应的费用。

六、安全施工及文明施工

1.乙方在施工中必须遵守相关的安全操作规程，确保施工安全。如因乙方原因造成安全事故，乙方需承担相应的责任和费用。

2.乙方在施工过程中应遵守甲方的文明施工要求，保持施工现场的整洁和有序。

七、付款方式及期限

1.甲方在签订合同后向乙方支付工程款的_________%作为预付款。

2.工程竣工后，甲方在验收合格并确认无误后向乙方支付工程款的_________%。

3.剩余工程款作为质保金，自工程验收合格之日起一年后无质量问题时返还给乙方。

八、违约责任及赔偿金额

1.如因甲方原因造成工期延误或合同无法履行，甲方需承担相应的违约责任和赔偿责任。具体赔偿金额根据合同总金额的百分比计算。

2.如因乙方原因造成工期延误或合同无法履行，乙方需承担相应的违约责任和赔偿责任。具体赔偿金额根据合同总金额的百分比计算。

3.在施工过程中，如遇到不可预见的情况导致合同无法继续履行，双方应友好协商解决。如协商不成，双方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。具体赔偿责任根据双方协商或法院判决结果确定。

篇2

发包方（甲方）：XXXX，联系方式：XXXX，地址：XXXX。

承包方（乙方）：XXXX，联系方式：XXXX，地址：XXXX。

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：XXXX

2.工程地点：XXXX

3.工程承包方式：清包工

4.工程范围和内容：XXXX

第二条合同工期

1.本合同工期为：XX日。

2.本工程开工日期XXXX年XX月XX日，竣工日期XXXX年XX月XX日。

第三条质量要求

1.乙方必须严格按照甲方要求施工，质量达到甲方满意。

2.乙方必须严格按照施工图纸、技术规范和操作规程施工，发现设计错误或严重不合理的地方，必须及时告知甲方，待甲方确认后方可继续施工。

3.乙方在施工过程中必须确保工程质量，如因乙方施工原因造成工程质量不合格，乙方需承担相应责任。

第四条付款方式

1.甲方按工程进度的XX%支付乙方费用。

2.当工程竣工验收合格后，甲方支付乙方剩余款项。

3.乙方需提供有效的发票或收据作为收款凭证。

第五条竣工验收

1.乙方认为工程具备竣工验收条件后，应提交竣工验收申请，甲方在收到竣工验收申请后尽快安排竣工验收。

2.竣工验收在乙方提交申请后XX日内完成。

3.竣工验收合格的标准是：符合合同约定的工程质量要求和国家、地方规定的其他竣工验收标准。

4.竣工验收不合格的，乙方应按要求进行整改，直至验收合格。