商业广场开发工程承包协议书5篇.docx

商业广场开发工程承包协议书5篇

篇1

发包方：[公司名称]（以下简称甲方）

承包方：[公司名称]（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就乙方承包甲方商业广场开发工程之有关事宜，经协商一致，达成如下协议：

第一章工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程规模：建筑面积约XX平方米，其中地上XX层，地下XX层。

4.工程类型：综合性商业购物、餐饮、娱乐及办公租赁为一体的建筑群。

第二章承包方式

1.乙方以包工包料的方式承包甲方发包的商业广场开发工程。

2.乙方负责提供施工所需的全部人力、物力及资金，并承担施工过程中的一切风险。

3.乙方在承包期间内必须服从甲方的管理，并严格遵守甲方的各项规定。

4.乙方必须确保施工质量及进度，并按照甲方要求完成施工任务。

第三章工程期限

1.工程开工日期：XXXX年XX月XX日

2.工程竣工日期：XXXX年XX月XX日

3.工程总工期：XX个月

第四章工程质量及验收

1.乙方必须确保施工质量符合甲方要求，并按照甲方提供的施工图纸及规范施工。

2.在施工过程中，乙方必须做好质量检查及验收工作，确保每一道工序都符合质量要求。

3.工程竣工后，乙方必须配合甲方进行竣工验收，并确保工程质量达到甲方要求。

第五章结算与支付

1.工程结算方式：按照乙方实际完成的工程量及甲方提供的预算单价进行结算。

2.支付方式：银行转账或支票支付。具体支付时间按照甲方财务管理规定执行。

3.乙方在收到款项后，必须及时向甲方提供正规的税务发票。

第六章违约责任及赔偿

1.乙方在施工过程中，如因自身原因造成工程质量问题或安全事故，由此造成的损失由乙方自行承担。

2.乙方如不能按照甲方要求的工期完成施工任务，每延误一天，需向甲方支付违约金XX元。

3.乙方在施工过程中，如因自身原因擅自更改施工图纸或规格，由此造成的损失由乙方自行承担。

4.乙方在收到款项后，如不能按时向甲方提供正规的税务发票，每延误一天，需向甲方支付违约金XX元。

第七章争议解决及法律适用

1.本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。

2.如双方在本协议履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

3.在争议解决期间，双方应继续履行本协议中未涉及争议的其他条款。

第八章合同生效及终止

1.本协议自双方签字盖章之日起生效。

2.在本协议履行过程中，如因不可抗力或国家政策调整等原因导致工程无法继续进行，双方可协商终止本协议。协商不成的，任何一方可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼期间，双方应继续履行本协议中未涉及争议的其他条款。判决终止本协议的，双方应本着公平、公正的原则进行结算并终止本协议。判决继续履行本协议的，双方应继续履行本协议中未涉及争议的其他条款。判决部分履行本协议的，双方应按判决部分继续履行本协议中未涉及争议的其他条款。同时，双方应共同承担因终止本协议而产生的相关费用及损失。如需更多信息请查看《中华人民共和国合同法》第XXX条、第XXX条、第XXX条、第XXX条、第XXX条、第XXX条等相关条款。

篇2

发包方：[公司名称]（以下简称甲方）

承包方：[公司名称]（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程承包方式：本工程采取包工包料的方式，由乙方负责承包。

4.工程规模及要求：本工程包括商业综合楼一栋，地下室两层，地上二十四层，总建筑面积约XX平方米。乙方需按照甲方提供的施工图纸及技术要求施工，确保工程质量符合相关标准。

第二条承包范围

1.乙方负责施工的范围包括：地基与基础工程、主体结构工程、装饰装修工程、给排水工程、电气工程、智能建筑系统等。

2.乙方需按照甲方提供的施工图纸和技术要求，完成商业广场的开发建设任务。

第三条工程期限

1.本工程计划开工日期为XXXX年XX月XX日，竣工日期为XXXX年XX月XX日，合同工期为XX天