版建设工程施工合同专用条款填写参考6篇.docx

版建设工程施工合同专用条款填写参考6篇

篇1

#一、合同双方

发包方（甲方）：

名称：_________

地址：_________

联系人：_________

联系电话：_________

承包方（乙方）：

名称：_________

地址：_________

联系人：_________

联系电话：_________

#二、工程概况

工程名称：_________

工程地点：_________

工程规模：建筑面积_________平方米，层数_________层，结构类型_________。

开工日期：_________年_________月_________日。

竣工日期：_________年_________月_________日。

#三、合同价款及支付方式

合同价款：人民币_________元整（￥_________）。

支付方式：银行转账，具体账户信息如下：

-开户银行：_________银行_________支行。

-账户名称：_________________。

-账号：__________。

#四、工期及进度要求

工期要求：本工程计划开工日期为_________年_________月_________日，竣工日期为_________年_________月_________日，总工期为_____天。

进度要求：乙方需按照甲方要求的施工进度表进行施工，确保按时完成每个阶段的施工任务。甲方在每个阶段施工前会提供详细的技术交底和进度计划，乙方需严格按照计划执行。若因乙方原因导致施工进度延误，乙方需承担相应的违约责任。

#五、质量及验收标准

质量标准：本工程质量需符合《建筑工程施工质量验收规范》GB50300-2024及相关验收标准的要求。甲方会不定期进行质量抽查，乙方需确保每次抽查均达到合格标准。对于不合格的部分，乙方需立即进行整改，并承担相应的整改费用。

验收标准：工程竣工后，乙方需提交完整的验收资料，包括施工图纸、施工记录、材料检验报告等。甲方会在收到验收资料后7个工作日内组织验收小组进行验收。验收标准为《建筑工程施工质量验收规范》GB50300-2024及相关验收标准。若验收不合格，乙方需按照验收小组的意见进行整改，并承担相应的整改费用。整改完成后，乙方需重新提交验收资料，直至验收合格为止。

#六、安全及文明施工要求

安全要求：乙方需确保施工现场符合安全生产条件，采取有效的安全防护措施，确保施工期间无重大安全事故发生。对于违反安全操作规程的行为，乙方需立即制止并承担相应的安全责任。若因乙方原因导致安全事故发生，乙方需承担相应的法律责任和赔偿责任。

文明施工要求：乙方需确保施工现场整洁有序，材料堆放整齐，垃圾及时清理。在施工过程中尽量减少噪音、粉尘和污染物的排放。对于违反文明施工规定的行为，甲方有权要求乙方进行整改，并承担相应的整改费用。若因乙方原因导致施工现场混乱或对环境造成严重影响，乙方需承担相应的法律责任和赔偿责任。

#七、违约责任及赔偿标准

违约责任：若因乙方原因导致工期延误或质量问题无法按时交付工程，乙方需承担相应的违约责任。甲方有权要求乙方支付违约金，违约金按每天工程造价的1‰计算。若因甲方原因导致工程无法按时开工或中途停工，甲方需承担相应的违约责任。乙方有权要求甲方支付违约金，违约金按每天工程造价的1‰计算。同时，双方需共同协商解决方案，确保工程能够按时交付使用。若协商不成，双方可通过法律途径解决争议。违约责任及赔偿标准以双方协商确定的书面协议为准。在协商过程中，双方需保持友好协商的态度，共同解决问题。若协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼解决争议。同时，双方应积极配合人民法院的调查取证工作并提供相关证据材料。在诉讼过程中，双方应尊重法律事实、遵守法律程序并承担相应的法律责任和赔偿责任。

篇2

一、合同工期

1.工程开工日期：XXXX年XX月XX日

2.工程竣工日期：XXXX年XX月XX日

3.工程总日历天数：XX天

4.具体工期要求：按照招标文件要求及甲方通知，在不影响工程质量的前提下，确保工程按时完工。

二、质量标准

1.工程质量标准：按照招标文件要求及甲方通知，确保工程质量达到合格标准。

2.乙方保证主体结构质量达到优良标准。

三、合同价款及支付方式

1.合同价款：按照招标文件及甲方通知，合同价款为人民币XX元整（￥XX）。

2.支付方