劳务分包合同协议书范本6篇.docx

劳务分包合同协议书范本6篇

篇1

发包方（甲方）：_________

承包方（乙方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工劳务分包给乙方有关事项，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守：

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程规模：_________

4.开工日期：_________

5.竣工日期：_________

6.工程质量：优良

二、劳务分包方式

1.本工程劳务分包采取方式：包工包料。

2.劳务分包范围：施工图纸以内的所有项目（甲方采购及安装的项目除外）。

三、合同价款及结算方式

1.合同价款：本工程劳务分包价款为人民币_________元。

2.结算方式：竣工验收合格后，一次性结清劳务分包价款。

四、工期要求

1.乙方必须按照甲方要求的工期完成施工任务。

2.甲方对乙方的工期要求：在材料供应和设计方案、图纸齐全的情况下，乙方必须按照甲方要求的工期完成施工任务。如因甲方原因导致工期延误，乙方有权要求甲方支付相应的费用。

五、质量及验收标准

1.乙方必须按照甲方提供的设计图纸和国家有关施工质量规范施工。

2.甲方对乙方的施工质量有要求的，应当书面通知乙方，乙方应按甲方要求施工。

3.乙方施工完毕后，应自行检查施工质量，确保施工质量符合甲方要求和国家有关施工质量规范。甲方在收到乙方竣工通知后，会尽快组织验收。验收合格后，双方签署竣工验收报告。如验收不合格，乙方应按要求进行整改，直至验收合格。

六、违约责任

1.甲方若不按合同约定支付劳务分包价款，每逾期一天，需向乙方支付合同价款1%的违约金。若甲方逾期支付劳务分包价款超过30天，乙方有权解除合同，并要求甲方支付相应的违约金和损失。

2.乙方若不能按合同约定完成施工任务，每逾期一天，需向甲方支付合同价款1%的违约金。若乙方逾期完成施工任务超过30天，甲方有权解除合同，并要求乙方支付相应的违约金和损失。

3.若因乙方原因导致施工质量不符合甲方要求或国家有关施工质量规范，乙方应按要求进行整改，直至验收合格。同时，乙方需向甲方支付相应的违约金和损失。

4.在施工过程中，若因乙方原因导致安全事故或质量事故，由此造成的损失由乙方承担。甲方有权要求乙方支付相应的违约金和损失。

5.乙方应妥善保护施工现场的财产和设备，如因乙方原因导致财产和设备损坏或丢失，由此造成的损失由乙方承担。甲方有权要求乙方支付相应的违约金和损失。

七、争议解决方式

1.在合同履行过程中，如发生争议，双方应首先尝试友好协商解决。协商不成的，可以向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应尊重法律事实，提供充分的证据支持自己的主张。法院将依据相关法律法规进行审理并作出判决。判决生效后，双方应自觉履行判决结果。如一方不履行判决结果，另一方可以向人民法院申请强制执行。在强制执行过程中，不履行判决结果的一方需承担相应的法律责任和费用。同时，在争议解决期间，双方应继续履行合同中其他条款所规定的义务。若有其他未尽事宜或特殊原因需要双方共同协商解决的，可以签订补充协议加以说明。补充协议与本合同具有同等法律效力。

2.在争议解决期间，双方应继续履行合同中其他条款所规定的义务。若有其他未尽事宜或特殊原因需要双方共同协商解决的可以签订补充协议加以说明。补充协议与本合同具有同等法律效力。同时双方应积极配合法院的调查取证工作并提供相关证据材料以便法院查明事实真相并作出公正判决。另外，在争议解决过程中双方应遵守相关法律法规的规定不得有违法违规行为否则将承担相应的法律责任。最终判决结果出来后无论判决结果如何双方都应尊重法律事实履行判决结果并积极寻求其他合法途径解决争议问题以维护整个合同的稳定性和有效性。

八、合同生效与终止

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效后双方应认真履行各自义务确保合同的顺利实施和完成预定目标。同时双方应建立定期沟通机制及时协商解决合同履行过程中出现的问题确保合同能够按时按质完成。合同终止条件为：竣工验收合格后且双方已结清劳务分包价款；或经双方协商同意提前终止合同；或一方严重违约导致合同无法继续履行等情形出现时方可终止合同关系。在合同终止后双方应尽快进行结算清理工作并办理相关手续以确保合同的顺利终止和双方权益的得到保障。同时对于未完成的工作部分双方应根据实际情况进行协商处理以尽量减少双方的损失和风险。总之本合同的生效与终止都应遵循相关法