原创力文档- 1、本文档共19页，可阅读全部内容。
- 2、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 6、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
建设工程合同范本2024住建部(真题9篇)--第1页
建设工程合同范本2024住建部(通用9
篇)
建设工程合同范本2024住建部第1篇
发包方（以下简称甲方）__________________
承包方（以下简称乙方）__________________
一、工程概况
1、工程名称：__________________.
2、工程地点：__________________.
二、工程承包范围
安全维护及整改。
三、合同工期
______天。
四、工程造价
工程造价为：__________________元整
五、质量标准
1、质量标准：达到现行国家或专业的质量评定的合格标准。
2、使用标准、规范（包括但不限于以下内容）
（1）本工程的技术标准与规范应按照国家、部颁、地方的施工技术（验收）规程
和规范。
（2）本工程适用的地方标准、规程必须符合______省标准规程。
六、承包方式
建设工程合同范本2024住建部(真题9篇)--第1页
建设工程合同范本2024住建部(真题9篇)--第2页
按本合同第2条承包范围所列工作内容包工包料、包质量、包工期、包安全大包
干。
七、工程计价
1、本工程计算编制原则：按____________________________________统一解释进
行编制。
2、人工、材料价格的确定：人工工资按__________________计取，材料价格按照
__________________执行。
3、具体工程量以甲方签证单为准。
八、工期
有下列情况者，工期经核实签证后可顺延。
1、不可抗力因素引起的停工，不可抗力包括：国家政策调整、战争、动乱、空中
飞行物体坠落或者其他非甲乙方责任找出的爆炸、火灾，以及洪水、地震等自然灾
害，工程所在地量小时降雨200mm或200mm以上（以______市气象局报告为
准），一次停水、停电8小时以上。
2、因非乙方原因造成乙方关键工序延误的工期，工期可以按实际情况顺延。
3、因乙方原因造成的工期延误，合同工期不能顺延，费用由乙方承担。
4、因甲方原因造成的工程延误，合同工期顺延，费用由甲方承担。
九、工程款的支付
1、工程完工后，甲方在10内向乙方支付工程预算价的80%.
2、在工程结算办理完毕后，甲方支付至结算总价的97%，工程保修金留结算总价
的3%，自工程验收之日起满一年后如无质量问题15天内全额返还，保修金不计
利息。
十、违约责任
1、违约方案本合同约定的形式承担违约责任，合同没有约定的，案合同法及相关
法规执行。
2、因违约方违约造成对方损失的，违约方承担违约责任后仍不足以弥补对方损失
的，还应承担赔偿责任。
十一、安全生产和文明施工
建设工程合同范本2024住建部(真题9篇)--第2页
建设工程合同范本2024住建部(真题9篇)--第3页
认真执行国家及当地有关建筑施工安全生产条例和规定及建设单位的有关管理要
求，并做好安全管理工作，杜绝重大安全事故的发生，同时做好社会综合治理工
作。
十二、争议的解决
本合同在履行过程中发生的争议，双方当事人协商解决，也可由当地建设行政主管
部门调解，调解不成时，双方当事人同意由原告所在地人民法院解决，但诉讼期间
不得中断施工。
十三、其他
乙方应按国家有关规定及时支付民工工资，如乙方承建的该工程项目在施工过程中
出现拖欠民工
文档评论（0）