二零二四年度建筑垃圾处理工程施工合同范本3篇.docxVIP

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER

20XX

专业合同封面

COUNTRACTCOVER

甲方：XXX

乙方：XXX

PERSONAL

RESUME

RESUME

二零二四年度建筑垃圾处理工程施工合同范本

本合同目录一览

1.合同双方基本信息

1.1双方名称及全称

1.2双方法定代表人

1.3双方联系方式

1.4合同签订日期

2.合同标的及工程概况

2.1工程名称

2.2工程地点

2.3工程规模及类型

2.4工程建设内容

3.工程质量及验收标准

3.1工程质量要求

3.2工程验收标准

3.3验收程序

4.工程进度及工期

4.1工程进度安排

4.2工期及延误责任

4.3进度调整及延长

5.工程造价及支付方式

5.1工程造价确定

5.2工程款支付方式

5.3付款进度及节点

5.4付款条件及手续

6.材料供应及管理

6.1材料供应方式

6.2材料质量及检验

6.3材料管理及验收

6.4材料价格及调整

7.施工安全管理及环境保护

7.1施工安全管理

7.2环境保护措施

7.3事故处理及责任

8.争议解决及违约责任

8.1争议解决方式

8.2违约责任及赔偿

8.3不可抗力及免责

9.合同解除及终止

9.1合同解除条件

9.2合同终止条件

9.3合同解除及终止后的处理

10.合同附件及补充协议

10.1合同附件

10.2补充协议

11.合同生效及变更

11.1合同生效条件

11.2合同变更及通知

11.3合同终止及终止后的处理

12.合同履行及监督

12.1合同履行责任

12.2监督及检查

12.3检查结果及处理

13.合同终止及解除后的处理

13.1合同终止后的处理

13.2合同解除后的处理

14.其他约定事项

第一部分：合同如下：

1.1双方名称及全称

1.2双方法定代表人

1.3双方联系方式

1.4合同签订日期

2.合同标的及工程概况

2.1工程名称：建筑垃圾处理工程

2.2工程地点：市区街道

2.3工程规模及类型：占地面积平方米，处理能力吨/日

2.4工程建设内容：包括建筑垃圾的收集、运输、分拣、处理、资源化利用等环节

3.工程质量及验收标准

3.1

工程质量要求：按照国家相关标准和规范执行，确保工程质量达到设计要求

3.2工程验收标准：参照《建筑工程施工质量验收统一标准》及相关行业标准

3.3验收程序：由业主单位组织，监理单位、施工单位共同参与验收

4.工程进度及工期

4.1工程进度安排：自合同签订之日起，施工周期为个月

4.2工期及延误责任：如因施工单位原因导致工期延误，每延误一天，施工单位应向业主单位支付元违约金

4.3进度调整及延长：因不可抗力或其他原因导致工期调整，双方应协商一致，并及时签订补充协议

5.工程造价及支付方式

5.1工程造价确定：根据工程量清单及市场行情，经双方协商确定

5.2工程款支付方式：分阶段支付，具体支付节点及比例如下：

1.预付款：合同签订后天内支付，金额为合同总价的%

2.进度款：每月支付，金额为上月已完成的工程量清单金额的%

3.验收合格后支付：支付剩余工程款，金额为合同总价的%

5.3

付款条件及手续：施工单位应向业主单位提交相关支付申请，并提供必要的证明材料，经业主单位审核无误后支付

6.材料供应及管理

6.1材料供应方式：由施工单位负责采购，业主单位提供必要的支持

6.2材料质量及检验：材料质量应符合国家相关标准和规范，施工单位应进行抽样检验

6.3材料管理及验收：材料应妥善保管，验收合格后方可投入使用

6.4材料价格及调整：材料价格按照市场价格执行，如遇价格波动，双方应协商一致进行调整

7.施工安全管理及环境保护

7.1施工安全管理：施工单位应建立健全安全管理制度，确保施工安全

7.2环境保护措施：施工单位应采取有效措施，减少施工对环境的影响

7.3事故处理及责任：发生安全事故，施工单位应立即上报，并承担相应的责任

8.争议解决及违约责任

8.1

争议解决方式：双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议，协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼

8.2违约责任及赔偿：任何一方违反合同约定，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此造成的损失

8.3不可抗力及免责：因不可抗力导致合同无法履行或履行受到严重影响，双方互不承担责任，但应积极采取措施减轻损失

9.合同解除及终止

1.一方严重违反合同约定；

2.因不可抗力导致合同无法履行；

3.双方协商一致解除合同

9.2合同终止条件：合同约定的工期届满，工程验收合格，合同终止