二零二四年度建筑工程施工人工费招标承包合同范本3篇.docxVIP

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER

20XX

专业合同封面

COUNTRACTCOVER

甲方：XXX

乙方：XXX

PERSONAL

RESUME

RESUME

二零二四年度建筑工程施工人工费招标承包合同范本

本合同目录一览

1.合同订立与生效

1.1合同签订日期

1.2合同生效条件

1.3合同变更与解除

2.当事人信息

2.1招标人信息

2.2承包人信息

2.3监理人信息

3.工程概况

3.1工程名称

3.2工程地点

3.3工程规模

3.4工程类别

4.合同工期

4.1工程总工期

4.2分阶段工期

4.3工期延误处理

5.合同价款

5.1工程量清单

5.2人工费计算方法

5.3人工费支付方式

5.4人工费调整机制

6.人工费预算

6.1人工费预算编制

6.2人工费预算调整

6.3人工费预算审批

7.人工费结算

7.1人工费结算程序

7.2人工费结算时间

7.3人工费结算争议处理

8.人工费支付

8.1人工费支付方式

8.2人工费支付时间

8.3人工费支付争议处理

9.工程进度与验收

9.1工程进度计划

9.2工程验收程序

9.3工程验收标准

9.4工程验收争议处理

10.质量要求与标准

10.1质量要求

10.2质量标准

10.3质量责任

11.安全生产与文明施工

11.1安全生产责任

11.2安全生产措施

11.3文明施工要求

12.争议解决

12.1争议解决方式

12.2争议解决程序

12.3争议解决费用

13.违约责任

13.1违约情形

13.2违约责任

13.3违约责任追究

14.合同终止与解除

14.1合同终止条件

14.2合同解除条件

14.3合同终止与解除程序

第一部分：合同如下：

第一条合同订立与生效

1.1合同签订日期：本合同自双方代表签字盖章之日起生效。

1.2合同生效条件：合同双方应按照国家相关法律法规和政策规定，确保合同内容的合法性、合规性，并履行合同签订前的各项手续。

1.3合同变更与解除：合同在履行过程中，如需变更或解除，双方应协商一致，并签订书面协议，变更或解除后的合同继续有效。

第二条当事人信息

2.1

招标人信息：招标人名称、法定代表人姓名、注册地址、联系方式等。

2.2承包人信息：承包人名称、法定代表人姓名、注册地址、联系方式等。

2.3监理人信息：监理人名称、法定代表人姓名、注册地址、联系方式等。

第三条工程概况

3.1工程名称：具体工程名称。

3.2工程地点：具体工程地址。

3.3工程规模：工程总占地面积、建筑面积等。

3.4工程类别：根据工程性质划分的类别。

第四条合同工期

4.1工程总工期：自合同生效之日起至工程竣工验收合格之日止，共计X个月。

4.2分阶段工期：根据工程进度计划，将总工期划分为若干阶段，每个阶段的具体工期。

4.3工期延误处理：因招标人、承包人或不可抗力等因素导致工期延误，双方应协商解决，并签订书面协议。

第五条合同价款

5.1工程量清单：详细列出工程量清单，包括工程量、单位价格、总价等。

5.2人工费计算方法：按照国家相关法律法规和政策规定，结合工程实际情况，确定人工费计算方法。

5.3人工费支付方式：按月支付，每月支付人工费总额的X%。

5.4人工费调整机制：根据市场价格变动、政策调整等因素，对人工费进行适时调整。

第六条人工费预算

6.1人工费预算编制：根据工程量清单和人工费计算方法，编制人工费预算。

6.2人工费预算调整：在工程实施过程中，如遇特殊情况，可对人工费预算进行调整，并经双方协商一致。

6.3人工费预算审批：人工费预算需经招标人、承包人和监理人共同审批。

第七条人工费结算

7.1人工费结算程序：按月进行人工费结算，承包人需提交相关结算资料，招标人、承包人和监理人共同审核。

7.2人工费结算时间：每月X日前完成上一个月的人工费结算。

7.3人工费结算争议处理：如发生人工费结算争议，双方应协商解决，协商不成可向有关行政部门申请仲裁或诉讼。

第一部分：合同如下：

第八条人工费支付

8.1人工费支付方式：采用银行转账方式支付，每月支付人工费总额的X%。

8.2人工费支付时间：每月X日前，承包人向招标人提交上月的人工费支付申请，招标人应在X日内完成支付。

8.3人工费支付争议处理：如发生人工费支付争议，双方应协商解决；协商不成的，可向合同约定的仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

第九条工程进度与验收

9.1工程进度计划：承包人应编制详细的工程进度计划，包括各阶段的工作内容、时间节点等，并经招标人、监理人审核批准。

9.2工程验收