二零二四年度园林工程绿化养护、景观设计劳务分包合同模板3篇.docxVIP

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER

20XX

专业合同封面

COUNTRACTCOVER

甲方：XXX

乙方：XXX

PERSONAL

RESUME

RESUME

二零二四年度园林工程绿化养护、景观设计劳务分包合同模板

本合同目录一览

1.合同双方基本信息

1.1分包方基本信息

1.2总包方基本信息

2.项目概况

2.1项目名称

2.2项目地点

2.3项目规模

2.4项目内容

3.项目进度安排

3.1项目开工时间

3.2项目完工时间

3.3项目分期进度

4.项目费用

4.1分包费用总额

4.2分包费用构成

4.3付款方式

4.4付款节点

5.技术要求与标准

5.1绿化养护标准

5.2景观设计标准

5.3质量保证

6.施工材料与设备

6.1材料供应

6.2设备租赁

6.3材料与设备质量保证

7.安全生产与文明施工

7.1安全生产责任

7.2文明施工要求

7.3事故处理

8.项目变更与调整

8.1变更程序

8.2变更费用

8.3变更工期

9.争议解决

9.1争议解决方式

9.2争议解决程序

10.合同解除与终止

10.1合同解除条件

10.2合同终止条件

11.违约责任

11.1违约行为

11.2违约责任

12.保密条款

12.1保密内容

12.2保密期限

12.3违约责任

13.合同生效与期限

13.1合同生效条件

13.2合同期限

14.其他约定事项

第一部分：合同如下：

1.合同双方基本信息

1.1分包方基本信息

1.1.1分包方名称：________

1.1.2分包方法定代表人：________

1.1.3分包方地址：________

1.1.4分包方联系方式：电话________，邮箱________

1.2总包方基本信息

1.2.1总包方名称：________

1.2.2总包方法定代表人：________

1.2.3总包方地址：________

1.2.4总包方联系方式：电话________，邮箱________

2.项目概况

2.1项目名称：________

2.2项目地点：________

2.3项目规模：________

2.4项目内容：包括绿化养护、景观设计等具体工作内容。

3.项目进度安排

3.1项目开工时间：____年__月__日

3.2项目完工时间：____年__月__日

3.3项目分期进度：根据项目实际情况，分阶段进行。

4.项目费用

4.1分包费用总额：人民币________元整

4.2分包费用构成：包括绿化养护费用、景观设计费用等具体费用项目。

4.3付款方式：按照合同约定，分阶段支付。

4.4付款节点：根据项目进度，设定具体的付款节点。

5.技术要求与标准

5.1绿化养护标准：按照国家相关标准和行业规范执行。

5.2景观设计标准：参照设计图纸和相关规范进行设计。

5.3质量保证：确保项目达到设计要求和质量标准。

6.施工材料与设备

6.1材料供应：由分包方负责材料采购、供应和质量保证。

6.2设备租赁：如需租赁设备，由分包方负责租赁事宜。

6.3材料与设备质量保证：材料与设备必须符合国家相关标准和行业规范。

7.安全生产与文明施工

7.1安全生产责任：分包方应遵守国家安全生产法律法规，确保施工现场安全。

7.2文明施工要求：分包方应遵守施工现场文明施工规定，保持施工现场整洁。

7.3事故处理：如发生安全事故，分包方应立即采取措施，并按照国家相关法律法规进行处理。

8.项目变更与调整

8.1变更程序

8.1.1变更申请：任何一方需对项目进行变更时，应向对方提出书面变更申请。

8.1.2变更审批：变更申请经双方同意后，由总包方审批并通知分包方。

8.1.3变更通知：总包方应在变更实施前通知分包方变更的具体内容和时间。

8.2变更费用

8.2.1变更费用计算：变更费用按实际发生计算，包括但不限于人工、材料、设备等成本。

8.2.2费用承担：变更费用由造成变更的一方承担，除非双方另有约定。

8.3变更工期

8.3.1工期调整：变更可能导致工期延长，双方应协商确定新的工期安排。

8.3.2工期延长责任：因变更导致的工期延长，责任方应承担相应责任。

9.争议解决

9.1争议解决方式

9.1.1协商：双方应通过友好协商解决争议。

9.1.2仲裁：协商不成时，任何一方均可向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。

9.2争议解决程序

9.2.1申请仲裁：一方申请仲裁时，应向仲裁委员会提交书面仲裁申请。

9.2.2仲裁程序：仲裁委员会将按照仲裁规则进行审理。

10.合同解除与终止

10