简单的加工承揽合同8篇.docx

简单的加工承揽合同8篇

篇1

合同编号：XXXX

甲方（定作人）：XXXX

乙方（承揽人）：XXXX

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行简单的加工承揽事宜，达成如下协议：

一、合同标的

1.甲方委托乙方对以下物品进行简单加工：

2.加工地点：乙方所在地。

3.加工期限：自合同签订之日起XX个工作日内完成。

4.加工费用：总额为人民币XX元整（大写：XX元整）。

二、双方权利义务

1.甲方的权利义务

（1）甲方有权要求乙方按照合同约定进行加工，并对加工过程进行监督。

（2）甲方有权要求乙方在加工完成后，按照约定的时间、地点交付加工成果。

（3）甲方应当按约定支付加工费用。

2.乙方的权利义务

（1）乙方有权要求甲方按照合同约定支付加工费用。

（2）乙方应当按约定进行加工，并保证加工成果的质量符合要求。

（3）乙方应当按约定交付加工成果，并承担运输过程中的风险。

三、质量约定

1.乙方应当保证加工成果的质量符合甲方的要求，具体标准如下：

2.甲方有权对加工成果进行验收，并提出改进意见。

3.如果加工成果存在质量问题，甲方有权要求乙方重新加工或者退款。

四、付款方式及期限

1.甲方应当按以下方式支付加工费用：银行转账。

2.甲方应当在签订合同后XX个工作日内支付加工费用的XX%，即人民币XX元整（大写：XX元整）。

3.甲方应当在收到加工成果并验收合格后XX个工作日内支付剩余加工费用的XX%，即人民币XX元整（大写：XX元整）。

五、违约责任

1.甲方违约责任的约定如下：甲方如未按照合同约定支付加工费用，每逾期一天，应当向乙方支付合同总价款XX%的违约金。

2.乙方违约责任的约定如下：乙方如未按照合同约定进行加工或者交付加工成果，每逾期一天，应当向甲方支付合同总价款XX%的违约金。如果因乙方违约导致甲方造成损失的，乙方还应当承担赔偿责任。

六、争议解决方式及管辖法院

1.如双方发生争议，应当首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向以下有管辖权的人民法院提起诉讼：XX市XX区人民法院。在诉讼过程中，双方应当遵守法律法规的规定，积极配合法院的调查和审理工作。判决生效后，双方应当认真履行判决结果，确保合同的顺利执行。同时，双方也应当加强沟通和协作，共同推动合同的履行和合作关系的健康发展。

篇2

甲方（定作人）：[甲方公司名称]

乙方（承揽人）：[乙方公司名称]

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行简单的加工承揽事宜，达成如下协议：

一、合同标的

1.甲方委托乙方对以下物品进行简单加工：[具体物品名称和数量]

2.加工地点：[具体地点]

3.加工方式：[具体加工方式]

4.加工时间：[具体时间要求]

二、报酬及支付方式

1.甲方应向乙方支付加工承揽费用，具体金额为[具体金额]。

2.甲方应在合同签订后[具体支付时间]向乙方支付预付款[具体预付款金额]。

3.甲方应在验收合格后[具体支付时间]向乙方支付尾款[具体尾款金额]。

4.支付方式：[具体支付方式，如银行转账等]

三、质量保证

1.乙方应保证加工承揽的物品质量符合甲方的要求，不得有破损、污染等情况。

2.甲方在验收时，如发现质量问题，应及时向乙方提出，乙方应尽快处理并承担相应的赔偿责任。

3.如因乙方的原因导致甲方在使用加工承揽物品时发生质量问题，乙方应负责免费维修或更换。

四、违约责任

1.甲方如未按照合同约定向乙方支付加工承揽费用，每逾期一天，应向乙方支付违约金[具体违约金金额]。

2.乙方如未按照合同约定完成加工承揽任务，每逾期一天，应向甲方支付违约金[具体违约金金额]。

3.如因不可抗力因素导致违约，双方应协商解决。

五、争议解决

1.双方如因合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。

2.如协商无果，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

3.因合同产生的所有争议均适用中华人民共和国法律。

六、其他约定事项

1.双方应妥善保管合同文本及相关资料，确保合同的完整性和安全性。

2.合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为[具体有效期]。

3.合同一式两份，甲