2024物业房屋装修工程合同施工期限.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

2024物业房屋装修工程合同施工期限

本合同目录一览

1.工程概述与范围

1.1工程地点

1.2工程内容

1.3工程规模

2.施工期限与进度

2.1总施工期限

2.2各阶段施工期限

2.3施工进度计划

3.工程质量标准

3.1工程质量要求

3.2质量检验标准

3.3质量保证措施

4.施工单位责任

4.1施工单位的义务

4.2施工单位的权利

4.3施工单位的管理人员及技术人员的资质要求

5.发包单位责任

5.1发包单位的义务

5.2发包单位的权利

5.3发包单位提供的施工条件

6.合同价款与支付

6.1合同总价

6.2付款方式

6.3进度付款

6.4竣工结算

7.保险与安全

7.1施工单位的保险责任

7.2施工单位的安全措施

7.3安全事故的处理

8.违约责任

8.1施工单位的违约责任

8.2发包单位的违约责任

8.3违约赔偿方式

9.争议解决

9.1争议解决方式

9.2诉讼管辖

9.3仲裁机构

10.合同的生效、变更与解除

10.1合同生效条件

10.2合同的变更

10.3合同的解除

11.其他条款

11.1合同的解释

11.2合同的适用法律

11.3合同的附件

12.合同的签订日期与地点

12.1签订日期

12.2签订地点

13.合同双方签字盖章

13.1施工单位签字盖章

13.2发包单位签字盖章

14.附件

14.1工程设计图纸

14.2施工方案与技术要求

14.3工程量清单

14.4施工合同的补充协议

第一部分：合同如下：

第一条工程概述与范围

1.1工程地点：详细地址，包括街道名称、门牌号码等。

1.2工程内容：包括但不限于房屋内部装修、水电改造、墙面翻新、厨卫设备更换等。

1.3工程规模：房屋的总面积，以及涉及的装修面积。

第二条施工期限与进度

2.1总施工期限：合同约定的工程完工日期。

2.2各阶段施工期限：包括设计阶段、施工准备阶段、施工阶段、验收阶段等。

2.3施工进度计划：施工单位应向发包单位提交详细的施工进度计划，包括各阶段的工作内容、完成时间等。

第三条工程质量标准

3.1工程质量要求：按照国家相关标准和行业规范执行，确保工程质量符合规定。

3.2质量检验标准：施工单位应按照合同约定的质量检验标准进行自检和互检。

3.3质量保证措施：施工单位应建立健全质量保证体系，加强施工过程的质量控制。

第四条施工单位责任

4.1施工单位的义务：按照合同约定完成工程，并保证工程质量、安全、进度等目标的实现。

4.2施工单位的权利：按照合同约定获得工程款，以及合同约定的其他权益。

4.3施工单位的管理人员及技术人员的资质要求：施工单位应保证管理人员及技术人员具备相应的资质和经验。

第五条发包单位责任

5.1发包单位的义务：按照合同约定提供施工条件，包括场地、材料、设备等。

5.2

发包单位的权利：按照合同约定对施工过程进行监督，以及获得合同约定的工程质量、安全、进度等目标的实现。

5.3发包单位提供的施工条件：发包单位应确保施工场地符合施工要求，并提供所需的施工材料、设备等。

第六条合同价款与支付

6.1合同总价：双方约定的工程总价款。

6.2付款方式：双方约定的付款方式，如进度付款、竣工结算等。

6.3进度付款：按照工程进度，双方约定的付款比例和时间。

6.4竣工结算：工程完工后，双方根据实际完成工程量进行的结算。

第八条保险与安全

8.1施工单位的保险责任：施工单位应按照合同约定购买建筑工程保险，并承担保险费用。

8.2施工单位的安全措施：施工单位应制定并落实施工安全措施，确保施工现场的安全。

8.3安全事故的处理：一旦发生安全事故，施工单位应立即采取措施进行处理，并及时报告发包单位。

第九条违约责任

9.1施工单位的违约责任：施工单位未按合同约定完成工程，或工程质量不符合约定的，应承担违约责任。

9.2发包单位的违约责任：发包单位未按合同约定提供施工条件，或未按约定支付工程款的，应承担违约责任。

9.3

违约赔偿方式：违约方应按照合同约定承担赔偿责任，赔偿金额根据违约程度确定。

第十条争议解决

10.1争议解决方式：双方发生争议时，可先协商解决；协商不成的，可以选择仲裁或诉讼解决。

10.2诉讼管辖：双方约定的诉讼管辖法院。

10.3仲裁机构：双方约定的仲裁机构。

第十一条其他条款

11.1合同的解释：