基坑支护分包工程合同8篇.docx

基坑支护分包工程合同8篇

篇1

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就基坑支护分包工程在平等、自愿、协商一致的基础上，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程规模：_________

4.工程分包范围：_________

二、合同工期

1.乙方进场日期：_________

2.乙方工期：_________

三、合同价款及支付方式

1.合同价款：_________

2.支付方式：_________

四、质量标准及验收方式

1.乙方施工应达到的质量标准：_________

2.验收方式：_________

五、施工准备及设计更改

1.甲方应提供的施工准备：_________

2.设计更改时，乙方必须服从甲方统一调整。

六、双方职责及权限

1.甲方职责及权限：_________

2.乙方职责及权限：_________

七、违约责任及赔偿损失

1.违约责任：_________

2.赔偿损失：_________

八、争议解决方式

1.协商调解：若双方发生争议，首先采取协商调解的方式解决。

2.仲裁或诉讼：若协商调解无法解决，双方可向有关仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

九、合同生效与终止

1.合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。

2.合同终止：若一方违约，另一方有权终止合同。同时，双方应尽快结算未完成的款项，并终止后续合作。

十、其他约定事项

1.安全施工：乙方应严格按照安全施工规范施工，确保施工现场安全。如因乙方原因造成安全事故，乙方应承担全部责任。

2.文明施工：乙方应遵守现场管理规定，保持施工现场整洁、有序。在拆除临时设施、清理现场垃圾时，应按规定进行处理。如因乙方原因造成污染或扰民，乙方应承担相应责任。

3.环保措施：乙方应采取有效的环保措施，减少施工对环境的影响。如因乙方原因造成环境污染或破坏，乙方应承担相应的法律责任。

4.竣工验收资料：乙方应在竣工验收前提交完整的竣工验收资料，包括施工图纸、变更记录、验收报告等。如因乙方原因造成资料不齐全或不符合要求，乙方应承担相应的责任。

5.保修服务：保修服务为一年。在保修期内，如因乙方施工质量问题导致的损坏或故障，乙方应负责维修或更换。保修期结束后，双方可协商续签保修协议。若一方违约导致保修服务无法按时提供，违约方应承担相应责任。具体保修内容和方式详见保修协议。

6.合同份数：本合同一式两份，甲乙双方各执一份。合同未尽事宜，双方可另行协商补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。同时，双方应妥善保管好本合同及相关资料，确保合同的完整性和有效性。若一方违反保密义务导致合同泄露或被滥用，违约方应承担相应的法律责任。

篇2

发包人（全称）：_________

承包人（全称）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就基坑支护分包工程达成如下协议。

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程规模：_________

4.工程承包方式：_________

二、合同工期

1.承包人应按发包人要求的工期完成全部工作。

2.合同工期为：_________天，自_________年_________月_________日开始计算。

三、质量标准

1.承包人应确保工程质量达到发包人的要求。

2.质量标准应满足《建筑工程质量验收规范》等相关标准。

四、合同价款及支付方式

1.合同价款为：_________元。

2.支付方式：_________。

五、违约责任

1.承包人未能按时完工或质量达不到要求，应承担违约责任。

2.违约责任的具体承担方式如下：_________。

六、其他约定

1.承包人应遵守发包人的安全、环保等要求。

2.在施工过程中，承包人应积极配合发包人的工作，确保工程顺利进行。

3.工程竣工后，承包人应提供必要的竣工资料，并协助发包人进行竣工验收。

七、争议解决方式

1.如双方发生争议，应首先通过友好协商解决。

2.协商不成的，任何一方均可