2024年高速公路路基工程 construction contract performance ma.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

2024年高速公路路基工程constructioncontractperformancemanagement

本合同目录一览

1.工程概述

1.1工程名称

1.2工程地点

1.3工程规模

1.4工程内容

2.合同主体

2.1发包人

2.2承包人

3.工程进度与时间表

3.1工程开工日期

3.2工程竣工日期

3.3关键节点时间表

4.工程质量与标准

4.1工程质量要求

4.2工程验收标准

4.3质量保证措施

5.工程造价与支付

5.1工程总价

5.2支付方式

5.3工程变更预算

5.4付款进度

6.承包人义务与责任

6.1施工组织与管理

6.2工程进度保证

6.3工程质量保证

6.4安全生产管理

7.发包人义务与责任

7.1施工场地提供

7.2施工许可办理

7.3工程材料供应

7.4协调关系

8.合同变更与解除

8.1合同变更条件

8.2合同变更程序

8.3合同解除条件

8.4合同解除程序

9.违约责任

9.1承包人违约

9.2发包人违约

10.争议解决

10.1争议解决方式

10.2争议解决机构

10.3诉讼或仲裁地点

11.合同的生效、暂停与终止

11.1合同生效条件

11.2合同暂停条件

11.3合同终止条件

12.保密条款

12.1保密内容

12.2保密期限

12.3违约保密条款

13.不可抗力

13.1不可抗力事件

13.2不可抗力后果

13.3不可抗力应对措施

14.其他条款

14.1合同的补充与修改

14.2合同的转让

14.3法律适用

14.4合同语言版本

第一部分：合同如下：

第一条工程概述

1.1工程名称：2024年高速公路路基工程

1.2工程地点：位于省市县，接壤省市县

1.3工程规模：全长公里，路基宽米，包括道路、桥梁、隧道、互通式立交桥等工程

1.4工程内容：包括但不限于路基土石方工程、排水工程、桥梁工程、隧道工程、交通安全设施等

第二条合同主体

2.1发包人：高速公路发展有限公司

2.2承包人：建筑工程有限公司

第三条工程进度与时间表

3.1工程开工日期：2024年X月X日

3.2工程竣工日期：2026年X月X日

3.3关键节点时间表：详见附件一

第四条工程质量与标准

4.1工程质量要求：符合国家及行业相关标准，如《高速公路工程技术标准》等

4.2工程验收标准：按照《高速公路工程质量验收标准》进行，包括分项工程、分部工程和整个工程的综合验收

4.3质量保证措施：承包人应建立健全质量管理体系，对工程质量进行全过程控制，并承担相应的质量责任

第五条工程造价与支付

5.1工程总价：人民币亿元（大写：玖拾亿零玖仟万零玖佰玖拾玖元整）

5.2支付方式：银行转账

5.3工程变更预算：如工程发生变更，双方协商确定变更预算，并按照约定进行支付

5.4付款进度：按照工程进度和验收情况，分阶段支付合同价款，具体支付比例和时间详见附件二

第六条承包人义务与责任

6.1施工组织与管理：承包人应按照合同约定，组织施工，确保工程进度和质量

6.2工程进度保证：承包人应确保工程按期完成，如因承包人原因导致工程延期，应承担相应的违约责任

6.3工程质量保证：承包人应对工程质量负责，如工程出现质量问题，应承担修复及赔偿责任

6.4安全生产管理：承包人应严格按照国家及行业安全生产规定，确保工程施工安全

第八条合同变更与解除

8.1合同变更条件：合同执行过程中，如因不可抗力、政策调整等原因导致合同内容发生变更，双方可协商一致进行变更

8.2合同变更程序：变更内容需双方签署书面协议，并报送相关主管部门审批

8.3合同解除条件：合同执行过程中，如发生不可抗力事件，致使合同无法履行，双方可协商解除合同

8.4

合同解除程序：解除合同需双方签署书面协议，并报送相关主管部门审批

第九条违约责任

9.1承包人违约：如承包人未按合同约定履行义务，发包人有权要求承包人承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等

9.2发包人违约：如发包人未按合同约定履行义务，承包人有权要求发包人承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等

第十条争议解决

10.1争议解决方式：双方发生合同争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼

10.2争议解决机构：合同签订地人民法院

10.3诉讼或仲裁地点：