2024版建筑工程分包意向协议书样本.docxVIP

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER

20XX

专业合同封面

COUNTRACTCOVER

甲方：XXX

乙方：XXX

PERSONAL

RESUME

RESUME

2024版建筑工程分包意向协议书样本1

本合同目录一览

1.分包工程概述

1.1分包工程名称

1.2分包工程地点

1.3分包工程规模

1.4分包工程内容

2.分包商的义务和责任

2.1分包商资质要求

2.2分包商义务

2.3分包商责任

3.总包商的责任和义务

3.1总包商义务

3.2总包商责任

4.合同价格

4.1合同总价

4.2价格调整

4.3支付方式

4.4进度付款

5.合同工期

5.1工期要求

5.2工期延误

5.3工期提前

6.质量与标准

6.1工程质量要求

6.2工程标准

6.3质量保证

7.变更与调整

7.1变更程序

7.2变更费用

7.3调整方式

8.违约责任

8.1分包商违约

8.2总包商违约

8.3违约赔偿

9.争议解决

9.1争议解决方式

9.2仲裁地点

9.3仲裁费用

10.合同的生效、变更与终止

10.1合同生效条件

10.2合同变更程序

10.3合同终止条件

11.保密条款

11.1保密内容

11.2保密期限

11.3泄露后果

12.合同的附件

12.1附件内容

12.2附件的有效性

13.合同的签署与备案

13.1签署日期

13.2签署地点

13.3备案程序

14.其他条款

14.1法律适用

14.2争议解决

14.3合同的语言版本

第一部分：合同如下：

第一条：分包工程概述

1.1分包工程名称：根据双方协商确定的分包工程名称。

1.2分包工程地点：具体到街道和门牌号码的分包工程所在地。

1.3分包工程规模：分包工程的建筑面积、建筑高度、结构类型等。

1.4分包工程内容：分包商将负责实施的工程内容，包括但不仅限于施工、安装、装修等。

第二条：分包商的义务和责任

2.1分包商资质要求：分包商应具备的资质等级、资质类别等。

2.2分包商义务：分包商应遵守的法律法规、行业规范和标准、工程质量要求等。

2.3分包商责任：分包商在分包工程中因自身原因导致工程质量、安全等问题，应承担的责任。

第三条：总包商的责任和义务

3.1总包商义务：总包商应提供的施工条件、技术支持、协调管理等。

3.2总包商责任：总包商对分包工程的总体质量、安全、进度等承担的责任。

第四条：合同价格

4.1合同总价：分包工程的总价，包括工程款、材料款、人工费等。

4.2价格调整：合同总价在合同执行过程中因政策调整、市场变化等原因需要调整的条款。

4.3支付方式：分包商提交工程进度报告和相关材料后，总包商支付工程款项的方式。

4.4进度付款：按照工程进度，分批次支付工程款项的条款。

第五条：合同工期

5.1工期要求：分包工程计划开始和结束的日期。

5.2工期延误：因分包商原因导致工期延误的，应承担的违约责任。

5.3工期提前：因总包商原因导致工期提前的，对分包商的影响和补偿。

第六条：质量与标准

6.1工程质量要求：分包工程应达到的质量标准和要求。

6.2工程标准：分包工程应遵守的设计规范、施工规范等。

6.3质量保证：分包商应采取的质量保证措施和质量验收程序。

第八条：违约责任

8.1分包商违约：分包商未按照合同约定履行义务的，应承担的违约责任。

8.2总包商违约：总包商未按照合同约定履行义务的，应承担的违约责任。

8.3违约赔偿：因违约导致的直接经济损失赔偿条款。

第九条：争议解决

9.1争议解决方式：双方发生争议时选择的解决方式，如协商、调解、仲裁等。

9.2仲裁地点：双方选择进行仲裁的地点。

9.3仲裁费用：仲裁过程中产生的费用承担方式。

第十条：合同的生效、变更与终止

10.1合同生效条件：合同正式签署并满足的生效条件。

10.2合同变更程序：合同变更需要遵循的程序和双方协商确定的内容。

10.3合同终止条件：合同终止的条件和双方应遵循的程序。

第十一条：保密条款

11.1保密内容：双方在合同执行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密等。

11.2保密期限：保密内容需要保密的期限。

11.3泄露后果：泄露保密内容应承担的后果和责任。

第十二条：合同的附件

12.1附件内容：合同附件的名称和内容。

12.2附件的有效性：附件作为合同不可分割的一部分，与合同具有同等效力。

第十三条：合同的签署与备案

13.1签署日期：合同正式签署的日期。

13.2签署地点：合同正式签署的地点。

13.3备案程序：合同备案需要遵循的程序和相关部门。

第十四条：其他条款

14.1法律