办公大楼门窗安装工程承包合同6篇.docx

办公大楼门窗安装工程承包合同6篇

篇1

发包方（甲方）：_________

承包方（乙方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就办公大楼门窗安装工程施工承包给乙方，经协商一致，签订本合同，以明确双方的权利和义务。

一、工程概况

2.工程地点：_________

3.工程内容：门窗安装工程施工

4.工程造价：_________

二、工期

1.乙方应在合同签订后尽快安排施工，并保证在合同签订后_________天内完成施工任务。

2.如遇下列情况，乙方可以顺延工期：

（1）因甲方原因造成停工；

（2）因不可抗力导致无法施工；

（3）因甲方变更设计或增加工程量；

（4）因甲方付款延误。

三、质量

1.乙方应严格按照施工图纸和甲方要求进行施工，确保工程质量符合相关标准。

2.乙方应建立健全质量管理体系，确保施工过程的质量控制得到有效执行。

3.乙方应在施工前进行技术交底，确保施工人员了解施工要求和操作方法。

4.乙方应积极配合甲方进行质量检查，确保工程质量达到甲方满意。

四、付款

1.甲方应在合同签订后支付乙方工程总造价的_________％作为预付款。

2.乙方完成施工任务并经甲方验收合格后，甲方应支付乙方剩余的款项。

3.甲方在支付款项时，应扣除已支付的预付款和验收合格的款项。

4.如遇下列情况，甲方有权拒绝支付款项：

（1）工程质量不符合相关标准；

（2）工期延误；

（3）乙方未按照合同约定履行保修义务。

五、保修义务

1.乙方应负责工程的保修工作，保修期为一年。在保修期内，乙方应确保门窗系统的正常运行和使用寿命。

2.如遇下列情况，乙方应承担相应的保修责任：

（1）门窗系统出现故障或损坏；

（2）门窗系统的使用性能受到影响；

（3）门窗系统存在安全隐患。

3.乙方应在接到甲方的保修通知后尽快安排人员进行维修，确保问题得到及时解决。

4.保修期满后，乙方应提供必要的维护和保养建议，确保门窗系统的持续稳定运行。

六、违约责任

1.如遇下列情况，乙方应承担相应的违约责任：

（1）工期延误；

（2）工程质量不符合相关标准；

（3）未按照合同约定履行保修义务。

2.乙方应承担的违约责任包括但不限于赔偿因此给甲方造成的全部损失、支付违约金等。具体责任和赔偿金额应根据违约情况由双方协商确定。

3.如遇下列情况，甲方应承担相应的违约责任：

（1）未按照合同约定支付款项；

（2）未提供必要的施工条件和支持；

（3）变更设计或增加工程量未按时告知乙方。甲方应承担的违约责任包括但不限于赔偿因此给乙方造成的全部损失、支付违约金等。具体责任和赔偿金额应根据违约情况由双方协商确定。

七、争议解决方式

本合同在履行过程中发生争议时，双方应首先尝试通过友好协商的方式解决。若协商不成，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应积极配合法院的调查和审理工作，确保案件的公正处理。同时，双方也应尊重法院的判决结果并履行相应的义务。若一方不履行判决结果导致另一方遭受损失时还应承担相应的赔偿责任。

篇2

发包方（甲方）：[公司名称]

承包方（乙方）：[公司名称]

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就办公大楼门窗安装工程的承包事宜，达成如下协议：

一、工程概况

2.工程地点：[具体地址]

3.工程内容：门窗安装、维修及更换等

4.工程造价：暂定[金额]元，具体以实际结算为准

二、承包方式

1.乙方负责包工包料，按照甲方要求及图纸设计进行门窗安装。

2.乙方需确保工程质量及进度，如因乙方原因造成的工程延误或质量问题，乙方需承担相应的违约责任。

三、合同工期

1.工程开工日期：XXXX年XX月XX日

2.工程竣工日期：XXXX年XX月XX日

3.合同工期：XX天

四、付款方式

1.甲方在签订合同后，向乙方支付工程款的XX%作为预付款。

2.工程进度过半时，甲方支付工程款的XX%。

3.工程竣工验收合格后，甲方支付工程款的XX%。

4.甲方留取工程款的XX%作为质保金，待工程保修期满后无质量问题时返还给乙方。

五、保修条款

1.乙方承